建设工程施工合同纠纷 （2015）自民三终字第30号

英祥建司与中钨自硬公司自愿签订的《建筑工程施工合同》合法有效，双方应当按照合同约定内容履行各自的义务。针对本案争议的问题：（一）工程工期问题。根据合同约定：工程开工时间约定为2007年11月1日（以发包人交完基础工程给承包人后出据开工通知为准），竣工日期2008年4月30日，工期180天。根据开工报告显示开工日期为2007年11月15日，但是中钨自硬公司在2007年11月18日才将基础部分移交给英祥建司，按照约定开工日期（以发包人交完基础工程给承包人后出据开工通知为准），故工程的开工日期为2007年11月18日。2008年7月2日，中钨自硬公司技改基建部组织召开了该工程竣工验收会议，竣工验收报告中对工程质量评定为合格。在施工期间及竣工验收后，英祥建司多次以中钨自硬公司设备安装造成施工现场交叉作业、致使自己工期延误为由向中钨自硬公司提出45天的工期索赔，但中钨自硬公司均书面答复工期延误是由英祥建司自身管理不善造成的，与设备安装无关，不同意工期顺延。虽监理公司曾作出过延误工期系发包方交叉作业等原因导致的情况说明，但随后监理公司又对该说明进行了更正，表示不认同前所述的延误系发包方即中钨自硬公

英祥建司与中钨自硬公司自愿签订的《建筑工程施工合同》合法有效，双方应当按照合同约定内容履行各自的义务。针对本案争议的问题：（一）工程工期问题。根据合同约定：工程开工时间约定为2007年11月1日（以发包人交完基础工程给承包人后出据开工通知为准），竣工日期2008年4月30日，工期180天。根据开工报告显示开工日期为2007年11月15日，但是中钨自硬公司在2007年11月18日才将基础部分移交给英祥建司，按照约定开工日期（以发包人交完基础工程给承包人后出据开工通知为准），故工程的开工日期为2007年11月18日。2008年7月2日，中钨自硬公司技改基建部组织召开了该工程竣工验收会议，竣工验收报

四川省自贡市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）自民三终字第30号上诉人（原审原告）自贡市英祥建筑安装工程有限公司，住所地四川省自贡市汇东新区南北干道英祥大厦。法定代表人冯孝平，董事长。委托代理人毛坚毅，四川文君律师事务所律师。上诉人（原审被告）中钨高新材料股份有限公司自贡硬质合金分公司，住所地四川省自贡市大安区人民路111号。负责人谢康德，总经理。委托代理人詹箭，男，1974年8月18日出……