建设工程施工合同纠纷 （2016）黑01民终6165号

如皋振华公司与中建公司、一建公司签订的承包协议合法有效。如皋振华公司曾起诉哈尔滨市第十建筑工程有限责任公司，因如皋振华公司已与该公司结算完毕，如皋振华公司撤回了对该公司的起诉。现如皋振华公司与上述二个公司所签合同对建设工程的计价标准进行了约定，应按照约定结算工程价款。如皋振华公司曾与中建公司、一建公司签有协议，也约定了拨款方式，但由于经协公司拨付工程款后，中建公司、一建公司未及时将工程款拨付如皋振华公司，致使影响工程进度，经协公司为不影响工期直接将工程款拨付如皋振华公司。现如皋振华公司要求中建公司、一建公司、经协公司给付工程款，应在工程总造价中扣除中建公司、一建公司、经协公司已付的工程款及应上缴的管理费，法院予以支持。如皋振华公司主张欠付工程款利息，因双方未有约定，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》的规定，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，利息以建设工程已实际交付之日起计算。经协公司将工程承包给中建公司、一建公司，应在上述二个公司欠付工程款范围内对如皋振华公司承担责任。综上，依据《中华人民共和国合同法》第四十四条、第一百零七条、第二百六十九条

如皋振华公司与中建公司、一建公司签订的承包协议合法有效。如皋振华公司曾起诉哈尔滨市第十建筑工程有限责任公司，因如皋振华公司已与该公司结算完毕，如皋振华公司撤回了对该公司的起诉。现如皋振华公司与上述二个公司所签合同对建设工程的计价标准进行了约定，应按照约定结算工程价款。如皋振华公司曾与中建公司、一建公司签有协议，也约定了拨款方式，但由于经协公司拨付工程款后，中建公司、一建公司未及时将工程款拨付如皋振华公司，致使影响工程进度，经协公司为不影响工期直接将工程款拨付如皋振华公司。现如皋振华公司要求中建公司、一建公司、经协公司给付工程款，应在工程总造价中扣除中建公司、一建公司、经协公司已付的工程款及应上

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）黑01民终6165号上诉人（原审被告）：哈尔滨市第一建筑工程公司，住所地哈尔滨市香坊。法定代表人：王敬文，总经理。委托诉讼代理人：李连峰，黑龙江东禹律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：如皋市振华建筑安装工程有限公司，住所地江苏省如皋市。法定代表人：杨德华，董事长。委托诉讼代理人：董桂芳，女，1969年9月16日生，汉族，该公司职员，住哈尔……