建设工程施工合同纠纷 （2019）桂12民终1093号

首先，永宁公司与百朝公司签订的意向协议书是双方真实意思体现，未违反法律规定，未损害第三人合法权益，应自签订时生效，双方应共同严格遵守。现双方均同意解除该协议书，符合合同法对于合同约定解除的法定条件，故该协议书应自百朝公司于2018年4月20日在答辩状中明确同意解除之时解除。 其次，根据合同法第九十七条的规定：“合同解除后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失”可知，在合同解除后，确因一方当事人的过错造成另一方的损害，有过错的一方应当向受害方赔偿损失，不能因合同解除而免除其应负的赔偿责任。具体到本案，经审理查明，百朝公司在与永宁公司签订协议书后，已经积极履行了协议书约定的相关义务，包括按时支付履约保证金、在协议约定的2017年3月19日前已将相关图纸制作完毕并交付永宁公司，在90个工作日内亦已经完成设计图纸、工程预算等并交付永宁公司，双方在2017年3月23日已对永宁国际酒店样板房进行验收并在2017年8月18日完成全套图纸及资料交付等。而永宁酒店认为系因为百朝公司设计的图纸未能通过消防验收故导致工期延误进而未能与其签订正式工程

首先，永宁公司与百朝公司签订的意向协议书是双方真实意思体现，未违反法律规定，未损害第三人合法权益，应自签订时生效，双方应共同严格遵守。现双方均同意解除该协议书，符合合同法对于合同约定解除的法定条件，故该协议书应自百朝公司于2018年4月20日在答辩状中明确同意解除之时解除。 其次，根据合同法第九十七条的规定：“合同解除后，已经履行的，根据履行情况和合同性质，当事人可以要求恢复原状、采取其他补救措施、并有权要求赔偿损失”可知，在合同解除后，确因一方当事人的过错造成另一方的损害，有过错的一方应当向受害方赔偿损失，不能因合同解除而免除其应负的赔偿责任。具体到本案，经审理查明，百朝公司在与永宁公司签订

广西壮族自治区河池市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂12民终1093号 上诉人（原审被告、反诉原告）：广西永宁房地产开发有限公司，住所地南宁市西乡塘区安吉大道**凯帝酒店**第一、第二间，统一社会信用代码91451200564002343L。 法定代表人：杨丽，该公司总经理。 诉讼代理人：谭振猛，广西博爱律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：广西百朝建筑工程有限公司，，……