建设工程施工合同纠纷 （2015）鄂孝感中民二终字第00287号

本案中的《供电安装合同》合法有效，远奥公司、诺琦公司均应积极依约履行。在合同明确约定“工程造价为包干”，诺琦公司的履约范围“包括从用电报装、用电负荷审批、设计、预算、监理，设备安装调试，直至送电”的情况下，以远奥公司名义与相关电力设计部门沟通衔接、交纳设计费用后取得与合同内容一致的施工图纸，理当是诺琦公司的合同义务。对诺琦公司关于不属于其合同义务的辩解，原审法院不予采纳。因诺琦公司没有适当履行这一特定义务，导致合同逾期后仍无法施工，诺琦公司应负全部违约责任。其要求远奥公司承担违约责任并赔偿100万元违约金的请求，缺乏事实和法律依据，原审法院未予支持。由于双方事后协商不成，远奥公司和诺琦公司声明另外找人施工并早已施工完毕，双方所签的《供电安装合同》已无法继续履行，原审法院对诺琦公司解除合同的请求予以准许。经原审合议庭评议，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、《中华人民共和合同法》第六十条第一款，《最高人民法院关于适用﹤中华人民共和国民事诉讼法﹥的解释》第九十条的规定，遂判决：一、解除汉川市远奥纺织有限公司与湖北诺琦投资集团有限公司2013年11月18日所签的《供电安装合同》

本案中的《供电安装合同》合法有效，远奥公司、诺琦公司均应积极依约履行。在合同明确约定“工程造价为包干”，诺琦公司的履约范围“包括从用电报装、用电负荷审批、设计、预算、监理，设备安装调试，直至送电”的情况下，以远奥公司名义与相关电力设计部门沟通衔接、交纳设计费用后取得与合同内容一致的施工图纸，理当是诺琦公司的合同义务。对诺琦公司关于不属于其合同义务的辩解，原审法院不予采纳。因诺琦公司没有适当履行这一特定义务，导致合同逾期后仍无法施工，诺琦公司应负全部违约责任。其要求远奥公司承担违约责任并赔偿100万元违约金的请求，缺乏事实和法律依据，原审法院未予支持。由于双方事后协商不成，远奥公司和诺琦公司声明

湖北省孝感市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）鄂孝感中民二终字第00287号上诉人（原审被告暨反诉原告）湖北诺琦投资集团有限公司。住所地：武汉市东湖技术开发区庙山小区火炬路*号。法定代表人王録貂，该公司总经理。委托代理人阮山，北京盈科（武汉）律师事务所律师。代理权限：代为承认、放弃、变更诉讼请求，提起反诉、进行和解。被上诉人（原审原告暨反诉被告）汉川市远奥纺织有限公司。住所地：湖北省汉川市……