建设工程施工合同纠纷 （2016）豫12民终1625号

中建安装公司和新气体公司签订的工程施工合同系双方真实意思表示，且不违反法律规定，应为有效合同，双方应严格按照合同约定履行。中建安装公司根据合同要求对所承包的脱盐水站安装工程、空分装置安装工程、301及全厂供电安装工程进行施工，并经过验收，投入试生产，中建安装公司已经履行了合同义务，新气体公司作为发包方应当按照约定及时对工程进行审核并付清工程款。根据合同约定，“发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可”。“发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款”。从中建安装公司提交的新气体公司致歉函证据证明，所施工工程验收后，2012年12月已顺利进入试生产，由于新气体公司“诸多因素的影响，致使项目决算工作一再推迟”，由此，导致工程推迟决算责任在于新气体公司，该公司的行为构成违约。中建安装公司要求新气体公司按照合同约定支付剩余工程款、质量保修金10564313.18元及逾期付款利息，证据充分，应予支持。关于逾期付款利息，

中建安装公司和新气体公司签订的工程施工合同系双方真实意思表示，且不违反法律规定，应为有效合同，双方应严格按照合同约定履行。中建安装公司根据合同要求对所承包的脱盐水站安装工程、空分装置安装工程、301及全厂供电安装工程进行施工，并经过验收，投入试生产，中建安装公司已经履行了合同义务，新气体公司作为发包方应当按照约定及时对工程进行审核并付清工程款。根据合同约定，“发包人收到承包人送交的竣工验收报告后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为竣工验收报告已被认可”。“发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告通知经办

河南省三门峡市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）豫12民终1625号上诉人（原审被告、反诉原告）义马煤业综能新气体有限责任公司。法定代表人任富强，该公司董事长。委托代理人黄爱萍，河南协力律师事务所律师。代理权限为特别授权。委托代理人郎新山，该公司职工。代理权限为特别授权。被上诉人（原审原告、反诉被告）中建七局安装工程有限公司。法定代表人王登武，该公司董事长。委托代理人李旭军，该公司职工。代……