买卖合同纠纷 （2020）苏04民终4078号

冠中公司、阳谷公司之间签订的《冠中机械科技立式漆包机合同》，是双方当事人真实意思表示，该合同合法有效，依法应予保护。冠中公司在为阳谷公司提供产品设备后，阳谷公司理应支付相应的价款。依据双方签订的合同，安装调试，不仅是合同的组成部分，也是阳谷公司实现同目的之前提，冠中公司于2018年4月14日将阳谷公司定作的立式漆包机交付阳谷公司后，阳谷公司理应及时组织安装调试，对安装调试中出现的问题及时向冠中公司提出，现阳谷公司未有证据证明其在合理期限内向冠中公司提出冠中公司未履行合同或履行合同不符合约定，虽阳谷公司在冠中公司起诉催要货款其应诉后，于2019年11月向冠中公司发函、电话联系、微信通知冠中公司，要求冠中公司安装调试维修其提供的设备，但显然已经超过了合理的期限，故可视为冠中公司已履行了安装调试义务，冠中公司主张的付款条件已成就，因此，该院对冠中公司要求阳谷公司支付货款600000元的诉讼请求予以支持。冠中公司要求阳谷公司按年利率6%计算支付自起诉之日起至实际付清之日的逾期付款利息的请求。虽双方在合同中未约定逾期付款违约金及违约金的计算方法，但出卖人以买受人违约为由主张赔偿逾期付款损失的，可

冠中公司、阳谷公司之间签订的《冠中机械科技立式漆包机合同》，是双方当事人真实意思表示，该合同合法有效，依法应予保护。冠中公司在为阳谷公司提供产品设备后，阳谷公司理应支付相应的价款。依据双方签订的合同，安装调试，不仅是合同的组成部分，也是阳谷公司实现同目的之前提，冠中公司于2018年4月14日将阳谷公司定作的立式漆包机交付阳谷公司后，阳谷公司理应及时组织安装调试，对安装调试中出现的问题及时向冠中公司提出，现阳谷公司未有证据证明其在合理期限内向冠中公司提出冠中公司未履行合同或履行合同不符合约定，虽阳谷公司在冠中公司起诉催要货款其应诉后，于2019年11月向冠中公司发函、电话联系、微信通知冠中公司，

江苏省常州市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）苏04民终4078号上诉人（原审被告）：山东阳谷力达电线有限公司，住所地山东省阳谷县大布乡郝楼，统一社会信用代码91371521679220332H。法定代表人：郝继莹，该公司执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：杨国明，山东荣法律师事务所律师。委托诉讼代理人：刘磊，山东荣法律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：江苏冠中机械科技有限公司，住所地江苏……