建设工程施工合同纠纷 (2018)川3423民初893号

案号
(2018)川3423民初893号
法院
盐源县人民法院
案由
建设工程施工合同纠纷
年份
2019
地域
盐源县
裁判日期
2019-11-29

裁判要旨

被告国网四川省电力公司凉山供电公司(原四川省电力公司西昌电业局)与被告四川星光电力开发有限责任公司签订了《施工承包合同》,被告四川星光电力开发有限责任公司与原告四川省仁寿县第五建筑工程公司签订《施工协作协议》,是双方的真实意思表示,符合订立合同的相关法律规定,合法有效。 依法成立的合同,合同相对人均应当遵守诚实信用原则,全面履行合同义务。 原、被告提交的设计图、预算书,有多个版本。 根据原、被告的举证质证,本院不能确认原、被告双方提供的上述涉案工程资料是否是最终施工、竣工设计图及预算书。 本案应依据原、被告签订的《施工承包合同》、《施工协作协议》、工作联系单、设计变更审批单、设计变更图及设计变更预算书相一致的原则并结合参考鉴定意见书结算工程价款。 设计变更应当根据原、被告签订的合同中,有关设计变更程序和行业规范进行,单有工作联系单并不能证明涉案工程进行了实际变更。 原告四川省仁寿县第五建筑工程公司未按照设计变更程序进行的施工,所产生的费用,应当由原告自己承担。 一、关于因被告国网四川省电力公司凉山供电公司对进场道路征地问题未及时解决造成原告四川省仁寿县第五建筑工程公司的停工损失费用:

摘要

四川省仁寿县第五建筑工程公司与四川星光电力开发有限责任公司、国网四川省电力公司凉山供电公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

四川省盐源县人民法院 民 事 判 决 书 (2018)川3423民初893号 原告:四川省仁寿县第五建筑工程公司,住所地四川省仁寿县文林镇江家坝黎明街108号,统一社会信用代码。 法定代表人:周学良,四川省仁寿县。 委托代理人:杨雷生,男,1962年11月21日出生,汉族,四川省成都市人,四川省仁寿县第五建筑工程公司员工,住四川省成都市金牛区。 代理权限为特别授权。 委托代理人:赵勇,四川鼎……