建设工程施工合同纠纷 （2021）青25民终101号

鲁杰公司与地质勘查大队签订的《钻探施工合同书》是双方真实意思表示，内容未违反国家法律法规禁止性规定，应为有效合同。双方据此享有合同权利，同时承担合同义务。2015年10月2日，地质勘查大队按合同约定对ZK804孔开始施工，施工至孔深166.65米时因天气因素停工。《青海省雁石坪巴斯湖多金属矿（同德加吾钨金矿区）钻探工程施工合同书》，合同第三项约定3.遇人力不可抗拒因素影响施工时，工期可适当顺延。施工中地质勘查大队遇到了人力不可抗拒因素影响了施工，该事实一审法院予以确认。地质勘查大队停工后鲁杰公司另寻工队汪新权一组代其继续施工，孔深194.01米时鲁杰公司申请中国人民武装警察部队黄金第六支队工期顺延，中国人民武装警察部队黄金第六支队同意工期顺延至下年度。期间地质勘查大队的设备及材料占用费为16700元，挖机租赁费为40000元。该事实一审法院予以确认。工程量应当按合同约定的工程单价计算并从总工程款中扣除。地质勘查大队要求鲁杰公司支付拖欠ZK804孔的工程款422734元的请求，一审法院部分予以支持。地质勘查大队要求鲁杰公司支付逾期付款利息60000元，一审法院认为因鲁杰公司逾期付款给地质

鲁杰公司与地质勘查大队签订的《钻探施工合同书》是双方真实意思表示，内容未违反国家法律法规禁止性规定，应为有效合同。双方据此享有合同权利，同时承担合同义务。2015年10月2日，地质勘查大队按合同约定对ZK804孔开始施工，施工至孔深166.65米时因天气因素停工。《青海省雁石坪巴斯湖多金属矿（同德加吾钨金矿区）钻探工程施工合同书》，合同第三项约定3.遇人力不可抗拒因素影响施工时，工期可适当顺延。施工中地质勘查大队遇到了人力不可抗拒因素影响了施工，该事实一审法院予以确认。地质勘查大队停工后鲁杰公司另寻工队汪新权一组代其继续施工，孔深194.01米时鲁杰公司申请中国人民武装警察部队黄金第六支队工期

青海省海南藏族自治州中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）青25民终101号 上诉人（原审被告、反诉原告）：山东鲁杰地质勘探有限公司。 法定代表人：徐某。 委托诉讼代理人：冯某，青海澜泰律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：山东省地质矿产勘查开发局第七地质大队。 法定代表人：余某。 委托诉讼代理人：牛某，北京市盈科（济南）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：杨某，北京市盈科（济南……