装饰装修合同纠纷 （2016）粤03民终16574号

与卓艺公司签订合同的虽然是段仕贤，但岑运文、段仕贤认可两人是合伙，依照《合同法》第四百零三条规定，岑运文、段仕贤与卓艺公司成立合同关系。卓艺公司将案涉工程转包给没有施工资质的个人，卓艺公司与段仕贤、岑运文签订的《内部施工承包合同》违反了《建筑法》的强制性规定，应为无效，但段仕贤、岑运文已实际施工完成了工程，段仕贤、岑运文与卓艺公司的权利义务可参照该合同确定。案涉工程是固定包干价1738000元，加上签证工程造价78836.59元，工程款应为1816836.59元。因为卓艺公司迟延竣工，托斯卡纳公司要卓艺公司依约承担违约金8万元，以及工程未能按期完工，参照《内部施工承包合同》的约定，8万元的违约金应由段仕贤、岑运文承担，赶工措施费8万元不计入工程款中，故两段仕贤、岑运文实际应得的工程款为1656836.59元。段仕贤、岑运文主张工程已于2012年5月12日交付了工程，工程有签证增加了工程量，施工日期应相应顺延，工期不存在延误。对此，一审法院认为，《内部施工承包合同》已约定“具体以甲方和利海签订的合同为准”，卓艺公司与托斯卡纳公司签订的《利海.尖东半岛项目一期别墅2202、501样板房精装

与卓艺公司签订合同的虽然是段仕贤，但岑运文、段仕贤认可两人是合伙，依照《合同法》第四百零三条规定，岑运文、段仕贤与卓艺公司成立合同关系。卓艺公司将案涉工程转包给没有施工资质的个人，卓艺公司与段仕贤、岑运文签订的《内部施工承包合同》违反了《建筑法》的强制性规定，应为无效，但段仕贤、岑运文已实际施工完成了工程，段仕贤、岑运文与卓艺公司的权利义务可参照该合同确定。案涉工程是固定包干价1738000元，加上签证工程造价78836.59元，工程款应为1816836.59元。因为卓艺公司迟延竣工，托斯卡纳公司要卓艺公司依约承担违约金8万元，以及工程未能按期完工，参照《内部施工承包合同》的约定，8万元的违约

广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）粤03民终16574号上诉人（原审被告）：深圳市卓艺装饰设计工程有限公司，住所地广东省深圳市福田区竹子林路益华综合楼A栋10层，组织机构代码19245570-3。法定代表人：王惠英，总经理。委托诉讼代理人：陈晴宇，女，汉族，1989年10月3日出生，住址湖南省岳阳县，该公司员工。委托诉讼代理人：宋涛，男，汉族，1969年3月14日出生，住址河南……