建设工程合同纠纷 （2015）宁民终字第5250号

承包人未取得建筑施工企业资质的，建设工程施工合同无效。本案中，金厦公司将涉案工程发包给不具有施工资质的王贤枝，双方签订的脚手架承包合同无效。涉案工程施工完毕，金厦公司也已使用，现王贤枝请求参照合同约定支付工程价款，具有法律依据，原审法院予以支持。关于涉案工程工程价款，王贤枝主张的合同约定工期内的工程价款132717元和合同外增加的工程价款20000元，金厦公司予以认可，原审法院予以确认。关于延期工程价款，金厦公司对王贤枝主张的延期工程价款的计算面积3403㎡、工程价款计算标准0.2元／㎡·天没有异议，原审法院予以确认。关于涉案工程延期天数，王贤枝主张延期252天，并提交了证明两份，金厦公司对证明的真实性予以认可，对证明原审法院予以采信。金厦公司庭审中认可王贤枝进场施工的时间为2013年11月9日，庭审后其又辩称涉案工程开工时间为2014年1月2日、王贤枝主张的延期天数应扣除51天，针对其该抗辩意见，金厦公司虽提交了施工日志5份，但施工日志系其单方制作，王贤枝不予认可，且施工日志亦不能证明涉案工程的开工日期，对金厦公司的该抗辩意见，原审法院不予采纳。金厦公司辩称因王贤枝承包的外脚手架工程

承包人未取得建筑施工企业资质的，建设工程施工合同无效。本案中，金厦公司将涉案工程发包给不具有施工资质的王贤枝，双方签订的脚手架承包合同无效。涉案工程施工完毕，金厦公司也已使用，现王贤枝请求参照合同约定支付工程价款，具有法律依据，原审法院予以支持。关于涉案工程工程价款，王贤枝主张的合同约定工期内的工程价款132717元和合同外增加的工程价款20000元，金厦公司予以认可，原审法院予以确认。关于延期工程价款，金厦公司对王贤枝主张的延期工程价款的计算面积3403㎡、工程价款计算标准0.2元／㎡·天没有异议，原审法院予以确认。关于涉案工程延期天数，王贤枝主张延期252天，并提交了证明两份，金厦公司对证

江苏省南京市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）宁民终字第5250号上诉人（原审被告）南京金厦建筑安装工程有限公司，住所地江苏省南京市江宁区横溪街道陶吴集镇狮山路29号。法定代表人崔圣太，该公司总经理。委托代理人李大保，男，1969年2月12日生，汉族，该公司办公室主任。委托代理人陶雅娟，江苏上元律师事务所律师。被上诉人（原审原告）王贤枝，男，1962年8月30日生，汉族。上诉人南京金厦建筑……