建设工程施工合同纠纷 （2017）川13民终1794号

本案争议焦点：1、裕瑞钢结构公司是否应当为南嘉泵业公司开建安税等发票。2、裕瑞钢结构公司是否应当赔偿南嘉泵业公司维修案涉工程费用及相应停工损失。（一）关于裕瑞钢结构公司是否应当为南嘉泵业公司开具建安税等发票的问题。经审查，本院（2015）南中法民终字第472号民事判决书终审判决南嘉泵业公司向裕瑞钢结构公司支付工程价款及利息，南嘉泵业公司在本案提出上述生效判决认定的工程价款所含税款应由裕瑞钢结构公司支付，要求裕瑞钢结构公司开具税务发票。本院认为，税务征收与工程价款支付属不同法律关系，裕瑞钢结构公司是否应当向南嘉泵业公司提供税务发票不属本案审理范围，现南嘉泵业公司请求通过民事诉讼程序确认裕瑞钢结构公司向其开具税务发票的义务缺乏法律依据，一审对南嘉泵业公司的该项主张不予处理正确，本院予以维持。（二）关于裕瑞钢结构公司是否应当偿南嘉泵业公司维修案涉工程费用及相应停工损失的问题。裕瑞钢结构公司承建了南嘉泵业公司钢结构厂房及办公楼修建工程，双方约定质保期为一年，保修时间自通过竣工验收之日起算。2012年2月11日，南嘉泵业公司向裕瑞钢结构公司出具《证明》一份，证明裕瑞钢结构公司承建的该公司所有钢结

本案争议焦点：1、裕瑞钢结构公司是否应当为南嘉泵业公司开建安税等发票。2、裕瑞钢结构公司是否应当赔偿南嘉泵业公司维修案涉工程费用及相应停工损失。（一）关于裕瑞钢结构公司是否应当为南嘉泵业公司开具建安税等发票的问题。经审查，本院（2015）南中法民终字第472号民事判决书终审判决南嘉泵业公司向裕瑞钢结构公司支付工程价款及利息，南嘉泵业公司在本案提出上述生效判决认定的工程价款所含税款应由裕瑞钢结构公司支付，要求裕瑞钢结构公司开具税务发票。本院认为，税务征收与工程价款支付属不同法律关系，裕瑞钢结构公司是否应当向南嘉泵业公司提供税务发票不属本案审理范围，现南嘉泵业公司请求通过民事诉讼程序确认裕瑞钢结构

四川省南充市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）川13民终1794号上诉人（原审原告）：四川南嘉泵业制造有限公司，住所地：南部河东工业园区用九大道。法定代表人：汪振海，总经理。委托诉讼代理人：汪睿韬，男，公司员工。委托诉讼代理人：雷树洪，四川博笃律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：四川裕瑞钢结构工程有限公司南部县分公司，住所地：南部县南隆镇新华路106号。法定代表人：张贤国，经理。委托诉讼……