（2015）承民初字第00008号

原、被告双方签订的《平泉县希翼绿色能源大厦室内装饰工程承包合同》，真实、合法、有效，且以实际履行，本院予以确认，但依据双方合同履行情况，且双方均同意解除合同，本院予以准许。原告（反诉被告）要求被告（反诉原告）支付逾期竣工违约金5，350，000.00元的请求，因造成工期延误主要是由于原告（反诉被告）方的土建工程尚未完工，导致被告（反诉原告）无法正常进行装修工程的施工。故此原告（反诉被告）要求被告（反诉原告）支付违约金的请求本院不予支持；被告（反诉原告）反诉要求原告（反诉被告）支付停工造成的人员工资及租赁费、材料费的损失1，482，992.00元没有证据充分予以证实，本院不予支持；因被告（反诉原告）以实际完成了部分工程，被告（反诉原告）要求原告（反诉被告）支付工程款请求本院予以支持。依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条之规定，判决如下：一、原告（反诉被告）平泉县希翼绿色能源制造有限公司于本判决生效后十日内给付被告（反诉原告）河北正合装饰艺术工程有限公司工程款3，410，479.65元及利息（利息自2014年12月30日起至本判决生效之日止，利率按照中国人民银行同期贷款利率计

原、被告双方签订的《平泉县希翼绿色能源大厦室内装饰工程承包合同》，真实、合法、有效，且以实际履行，本院予以确认，但依据双方合同履行情况，且双方均同意解除合同，本院予以准许。原告（反诉被告）要求被告（反诉原告）支付逾期竣工违约金5，350，000.00元的请求，因造成工期延误主要是由于原告（反诉被告）方的土建工程尚未完工，导致被告（反诉原告）无法正常进行装修工程的施工。故此原告（反诉被告）要求被告（反诉原告）支付违约金的请求本院不予支持；被告（反诉原告）反诉要求原告（反诉被告）支付停工造成的人员工资及租赁费、材料费的损失1，482，992.00元没有证据充分予以证实，本院不予支持；因被告（反诉原

河北省承德市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）承民初字第00008号原告（反诉被告）平泉县希翼绿色能源制造有限公司。组织机构代码证号67209369-2。法定代表人刘琦，总经理。委托代理人曹喜忠，北京江泓律师事务所律师。委托代理人李振宇，系平泉县希翼绿色能源制造有限公司副总经理。被告（反诉原告）河北正合装饰艺术工程有限公司。组织机构代码证号75548677-4。法定代表人郝洪武，总经理。委……