建设工程合同纠纷 (2017)陕03民初149号

案号
(2017)陕03民初149号
法院
陕西省宝鸡市中级人民法院
案由
建设工程合同纠纷
年份
2018
地域
陕西省宝鸡市
裁判日期
2018-08-17

裁判要旨

2013年12月16日,原告陕西省一八六煤田地质有限公司与被告宝鸡秦源煤业有限公司签订的《戚家坡煤矿外围勘查区勘探项目施工合同》系双方当事人真实意思表示,不违反法律、行政法规的强制性规定,为有效合同。双方当事人均应按合同约定履行义务。 一、关于付款条件是否成就、工期延误的原因及责任承担的问题。 原被告双方对工程款总额27081692.58元,被告已支付工程款1180万元,尚欠工程款15281692.58元均无异议,本院予以确认。双方合同约定:完成地质报告初稿(送审稿)后,累计支付金额为结算金额的85%,2015年1月5日,被告母公司徐州矿务集团有限公司出具的《陕西省黄陇侏罗纪煤田陇县戚家坡煤矿外围勘查区勘探地质报告初审意见》载明,原告于2014年11月26日向其提交了地质报告初稿(送审稿),据此被告应于2014年11月26日向原告支付工程进度款为工程款总额的85%即23019438.6元(27081692.58×85%)。关于廉洁从业保证金双方约定,在办理竣工结算后如未发现违纪问题1个月后无息退还,在工程竣工后1个月内并未发现违纪问题,2015年1月20日被告收到完整的结算

摘要

陕西省一八六煤田地质有限公司与宝鸡秦源煤业有限公司建设工程勘探合同纠纷民事一审判决书 建设工程合同纠纷

正文(节选)

陕西省宝鸡市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2017)陕03民初149号 原告(反诉被告):陕西省一八六煤田地质有限公司。 法定代表人:宋宽强,任总经理。 委托诉讼代理人:张浩强,陕西丰瑞律师事务所律师。 委托诉讼代理人:阎蔓梓,陕西丰瑞律师事务所律师。 被告(反诉原告):宝鸡秦源煤业有限公司。 法定代表人:刘兆义,任董事长。 委托诉讼代理人:蔡建华,该公司员工。 委托诉讼代理人:刘泽民,陕西……