装饰装修合同纠纷 （2017）鲁06民终682号

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。周芳宇与誉和铭筑公司签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定了竣工日期不晚于2016年3月1日，工程为绝对固定总价工程，在工程款支付方式中亦约定首期款支付306000元，中期款（水电竣工并验收，上瓦工）支付300000元。周芳宇已向誉和铭筑公司支付了工程款606000元，但2016年5月工程停工时，水、电工程未竣工亦未验收，即在未达到合同约定的付款节点时周芳宇确已向誉和铭筑公司足额支付了款项。经周芳宇、物业工程部、山东新世纪工程项目管理咨询有限公司三方现场查勘，并由山东新世纪工程项目管理咨询有限公司出具报告书确认誉和铭筑公司已施工的工程存在的质量问题，誉和铭筑公司虽不认可，但其承认周芳宇就质量问题与其沟通，亦认可周芳宇已通知其到现场查勘。庭审中，誉和铭筑公司申请鉴定，但其未提交相关材料并交纳鉴定费，导致未能鉴定，其应自行承担举证不能的法律后果。誉和铭筑公司虽向本院提交了自行制作的工程量明细，但该明细中的价格系誉和铭筑公司估算，且与合同约定绝对固定总价相矛盾，而周芳宇对此亦不予认可。在周芳宇已依约履行了付款义务的情况下，誉和铭筑公司未按合同约定进行

当事人应当按照约定全面履行自己的义务。周芳宇与誉和铭筑公司签订《家庭居室装饰装修工程施工合同》，约定了竣工日期不晚于2016年3月1日，工程为绝对固定总价工程，在工程款支付方式中亦约定首期款支付306000元，中期款（水电竣工并验收，上瓦工）支付300000元。周芳宇已向誉和铭筑公司支付了工程款606000元，但2016年5月工程停工时，水、电工程未竣工亦未验收，即在未达到合同约定的付款节点时周芳宇确已向誉和铭筑公司足额支付了款项。经周芳宇、物业工程部、山东新世纪工程项目管理咨询有限公司三方现场查勘，并由山东新世纪工程项目管理咨询有限公司出具报告书确认誉和铭筑公司已施工的工程存在的质量问题，誉

山东省烟台市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）鲁06民终682号上诉人（原审被告）：威海誉和铭筑装饰设计工程有限公司，住所地：威海市环翠区山海顺沁3号-6。法定代表人：常淑荣，总经理。委托诉讼代理人：朱金峰，北京纬文律师事务所律师。上诉人（原审被告）：刘凯，男，1984年4月15日出生，汉族，住烟台市莱山区。委托诉讼代理人：朱金峰，北京纬文律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：周芳宇，女，……