建设工程施工合同纠纷 （2013）潍民终字第2699号

得利斯公司与中顺集团公司签订的建设工程合同系双方的真实意思表示，符合法律规定，为有效合同，双方应当按照合同的约定履行各自的义务。依据合同约定，工程工期自2008年8月1日至2010年2月1日，工期为548天，后双方协商更改竣工日期为2009年10月31日，工期缩短为458天。实际履行过程中，得利斯公司、中顺集团公司确定的开工日期为2008年6月27日，截至到2009年12月3日中顺集团公司停止施工，退出施工现场，实际施工时间为525天，超出工期67天，扣除奥运会开闭幕式以及停电时间，实际超出工期62天。根据双方约定，违约金数额为1487101元（79951694.34元×万分之三每天×62天）已超过合同总造价的1%（799517元），因此，违约金数额应当以合同总造价的1%计算为799517元。对于中顺集团公司、中顺集团潍坊公司辩称的得利斯公司未及时拨付工程款，资金不到位，材料供应不及时导致中顺集团公司停工的理由，其提供的证据均系其在2009年6月18日向得利斯公司出具承诺书之前，与双方争议的工期延误没有关联，中顺集团公司没有有效证据证明自己的主张，故对中顺集团公司提出的延误工期的理由，

得利斯公司与中顺集团公司签订的建设工程合同系双方的真实意思表示，符合法律规定，为有效合同，双方应当按照合同的约定履行各自的义务。依据合同约定，工程工期自2008年8月1日至2010年2月1日，工期为548天，后双方协商更改竣工日期为2009年10月31日，工期缩短为458天。实际履行过程中，得利斯公司、中顺集团公司确定的开工日期为2008年6月27日，截至到2009年12月3日中顺集团公司停止施工，退出施工现场，实际施工时间为525天，超出工期67天，扣除奥运会开闭幕式以及停电时间，实际超出工期62天。根据双方约定，违约金数额为1487101元（79951694.34元×万分之三每天×62天）

山东省潍坊市中级人民法院民 事 判 决 书（2013）潍民终字第2699号上诉人（原审被告）江苏中顺建设集团有限公司。法定代表人徐抑非，董事长。委托代理人冯伟明，男，1962年12月14日生，汉族。委托代理人周鹤松，男，1963年7月18日生，汉族。被上诉人（原审原告）山东得利斯置业有限公司。法定代表人郑和平，董事长。委托代理人徐瑞艳，山东长远律师事务所律师。委托代理人王建，男，1979年10月2……