建设工程合同纠纷 （2019）黔0201民初488号
裁判要旨
当事人应当按照协议约定履行自己的义务，虽被告六盘水市钟山开发区鼎业房地产开发有限公司在2018年10月25日的对账单中认可其差欠原告贵州金奂达装饰装潢有限公司工程款1843045元未支付，但该差欠工程款并未扣减原、被告在《以房屋抵付工程款协议》中约定的抵付金额1167119元。 原、被告在《以房屋抵付工程款协议》中已约定《商品房买卖协议》签订后，双方抵付行为完成，现被告已依约与原告指定的人员签订了《商品房买卖合同》，故该抵付行为已完成，原告也认可其主张的尚欠工程款并未包含以房屋抵付工程款协议中约定抵付的款项。 对原告主张的尚欠工程款1843045元应扣除抵付款项1167119元，故被告尚欠原告工程款675926元（1843045元-1167119元）未支付，故对原告主张被告支付其工程款675926元的诉讼请求，本院予以支持；对原告主张的工程款超出部分，本院不予支持。 对原告主张被告支付其逾期付款利息442330.8元的诉讼请求，因双方于2018年10月24日才对工程验收结算完毕，故原告主张的逾期付款利息应自2018年10月24日计算至2019年1月30日，按银行同期贷款年利率4.35%
摘要
贵州金奂达装饰装潢有限公司与盘水市钟山开发区鼎业房地产开发有限公司建设工程合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
贵州省六盘水市钟山区人民法院民 事 判 决 书（2019）黔0201民初488号原告：贵州金奂达装饰装潢有限公司，住所地：贵州省贵阳市南明区青云路**，统一社会信用代码：91520102587291889P。 法定代表人：肖燕，系该公司执行董事，委托诉讼代理人：吴洋，系贵州盾辉律师事务所律师，执业证号：15201201210258906。 被告：六盘水市钟山开发区鼎业房地产开发有限公司，住所地：贵……