建设工程施工合同纠纷 （2015）六民一终字第00778号

在合法、平等的原则下，具有民事行为能力的当事人自愿签订的合同，合法有效，对当事人均具有法律约束力。原、被告双方签订的合同虽明确合同价款采用固定价格，但双方在随后的合同价款调整中又约定了三种因素导致的工程增量据实计算。庭审中，被告辩称原告提供的工程签证未征得其同意，但工程师周雍华作为被告驻工程现场代表以及合同签约时被告的委托代理人王良志，在履行职务行为的过程中，对原告基础超深等工程增量签证的认可，应当视为被告对该工程增量的认可，被告应当承担相应的责任。在互负债务的合同中，原告行了部分工程，被告应当依约支付工程款。在被告未支付相应的工程款之前，原告可以行使不安抗辩权中止合同履行。现被告无力支付工程款，同意原告关于解除与其之间的《建设工程施工合同》，因不违反法律规定，本院予以准许。同时，关于原告要求被告支付工程款的诉讼请求，本院予以支持。另，原、被告双方虽约定了竣工日期为2012年9月6日，但由于被告的原因致该工程至今未完工，且不符合竣工验收条件。即使，被告抗辩称原告享有该工程款优先权应自约定的竣工日期2012年9月30日起六个月，也与被告对原告2012年12月14日的工程签证认可相矛盾，故

在合法、平等的原则下，具有民事行为能力的当事人自愿签订的合同，合法有效，对当事人均具有法律约束力。原、被告双方签订的合同虽明确合同价款采用固定价格，但双方在随后的合同价款调整中又约定了三种因素导致的工程增量据实计算。庭审中，被告辩称原告提供的工程签证未征得其同意，但工程师周雍华作为被告驻工程现场代表以及合同签约时被告的委托代理人王良志，在履行职务行为的过程中，对原告基础超深等工程增量签证的认可，应当视为被告对该工程增量的认可，被告应当承担相应的责任。在互负债务的合同中，原告行了部分工程，被告应当依约支付工程款。在被告未支付相应的工程款之前，原告可以行使不安抗辩权中止合同履行。现被告无力支付工程

安徽省六安市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）六民一终字第00778号上诉人（原审被告）：安徽金良瓷业科技有限公司，住所地安徽省霍山经济开发区。法定代表人：胡晓梅，该公司总经理。委托代理人：ＸＸ，安徽晟成律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：霍山县华安建筑工程有限责任公司，住所地安徽省霍山县。法定代表人：潘润生，该公司总经理。委托代理人：刘斌，该公司项目部经理。委托代理人：吴彦，霍山县衡山……