建设工程施工合同纠纷 （2019）鲁0687民初766号
裁判要旨
杨马华作为承包人未取得建筑施工企业资质，不具有劳务作业法定资质，因而其与海阳腾越分公司签订的《精装修工程劳务分包合同》违反法律强制性规定，该合同为无效合同。 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。 另外，合同法规定，合同无效后，“有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任”，本案杨马华无施工资质，海阳腾越分公司逾期支付工程款，双方均有过错，因而本院对于杨马华要求海阳腾越分公司支付利息的诉讼请求不予支持。 涉案工程结算金额为2270456.68元，海阳腾越分公司已向杨马华支付1920000元工程款，尚有350456.68元未能结清，其中包括保修金113522.83元。 根据合同约定应以工程结算金额的5%即113522.83元作为保修金，海阳腾越分公司需在保修期满后一个月内向杨马华支付保修金，而本案质保期到2018年12月27日止，因而海阳腾越分公司尚欠杨马华包括保修金113522.83元在内的工程价款共计35045
摘要
杨马华与沈阳腾越建筑工程有限公司海阳分公司、沈阳腾越建筑工程有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
山东省海阳市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁0687民初766号 原告：杨马华，男，1980年5月10日出生，汉族，住所地江西省抚州市临川区。 委托诉讼代理人：辛光辉，山东孚元律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王丹，山东孚元律师事务所律师。 被告：沈阳腾越建筑工程有限公司海阳分公司，住所地山东省海阳市辛安镇驻地。 负责人：甘光宏，总经理。 被告：沈阳腾越建筑工程有限公司，住所……