建设工程施工合同纠纷 （2014）浙台民终字第316号

本案系履行仲裁裁决所引发的赔偿纠纷，原告韩龙公司诉称的损害结果与被告的行为有无因果关系成了本案争议的焦点。一、关于支付新择施工单位违约金。原告认为因被告迟延交付资料导致原告另行签约的工程施工单位无法进场施工，造成违约损失，主张由被告赔偿违约金。被告认为该违约金与其无关。该院认为，因原告所主张的165000元违约金未实际赔付，即损害结果尚未发生，故该主张不予支持。二、关于支付温岭市国土资源局违约金。原告认为已受让的土地使用权为限期使用，迟延开发建设用地需向国土资源部门支付违约金，主张被告赔偿202620元。被告认为原告在与温岭市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》第十五条中约定：合同项下宗地建设项目于2010年4月4日之前开工、2011年9月4日前竣工，而原、被告签订的施工合同时间是2010年12月20日，签订合同时间已经超过开工期限，且工程至今尚未竣工，故原告要求被告赔偿此项损失证据不足。该院认为，虽国有建设用地限期使用，但原告未举证证明已缴纳违约金，且根据原、被告签订的施工合同，合同的签订日期为2010年12月20日，工期为330天，则上述时间点均超国有建设用地的使用限期，

本案系履行仲裁裁决所引发的赔偿纠纷，原告韩龙公司诉称的损害结果与被告的行为有无因果关系成了本案争议的焦点。一、关于支付新择施工单位违约金。原告认为因被告迟延交付资料导致原告另行签约的工程施工单位无法进场施工，造成违约损失，主张由被告赔偿违约金。被告认为该违约金与其无关。该院认为，因原告所主张的165000元违约金未实际赔付，即损害结果尚未发生，故该主张不予支持。二、关于支付温岭市国土资源局违约金。原告认为已受让的土地使用权为限期使用，迟延开发建设用地需向国土资源部门支付违约金，主张被告赔偿202620元。被告认为原告在与温岭市国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》第十五条中约定：合同项

浙江省台州市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）浙台民终字第316号上诉人（原审原告）：台州韩龙电器有限公司。法定代表人：滕可可。委托代理人：张玲华。委托代理人：王兴波。被上诉人（原审被告）：鼎天建设集团有限公司。法定代表人：叶仁兰。委托代理人：柳正晞。上诉人台州韩龙电器有限公司（以下简称韩龙公司）因建设工程施工合同纠纷一案，不服温岭市人民法院（2013）台温民初字第1178号民事判决，向本……