买卖合同纠纷 （2015）穗中法民二终字第952号

美华纸品厂向近水楼台公司供应货物，近水楼台公司向美华纸品厂支付货款，双方形成买卖合同关系，美华纸品厂与近水楼台公司均应恪守履行合同义务。对于美华纸品厂是否按照约定向近水楼台公司发货问题，美华纸品厂与近水楼台公司双方在《产品购销合同》中第三条约定供货时间为“近水楼台公司确认样品盒及时预付定金25天(另附供货时间安排表)双方书面确认后生效，如有更改需双方签名确认”。美华纸品厂主张近水楼台公司在8月1日才确认样品，按照上述合同约定应该从20l3年8月26日才开始供货，双方已口头约定每批货按照饼盒到货时间安排表上的送货时间均顺延25天送货。对此原审法院认为，首先，美华纸品厂与近水楼台公司双方于2013年7月22日即签订《产品购销合同》当日已经书面确认饼盒到货时间安排表，确定每批次货物的送货时间，并在饼盒到货时间安排表中特别注明只是第一批的货品饼券、宣传单、月饼标签需确认模板以及延迟确认顺延的天数，并无约定月饼盒仍需确认模板，同时还明确了哪些批次的月饼盒可提前或推迟的送货天数；其次，按照《产品购销合同》第三条的约定：供货时间由双方书面确认后生效，如有更改需双方书面签名确认。美华纸品厂并未举证证实

美华纸品厂向近水楼台公司供应货物，近水楼台公司向美华纸品厂支付货款，双方形成买卖合同关系，美华纸品厂与近水楼台公司均应恪守履行合同义务。对于美华纸品厂是否按照约定向近水楼台公司发货问题，美华纸品厂与近水楼台公司双方在《产品购销合同》中第三条约定供货时间为“近水楼台公司确认样品盒及时预付定金25天(另附供货时间安排表)双方书面确认后生效，如有更改需双方签名确认”。美华纸品厂主张近水楼台公司在8月1日才确认样品，按照上述合同约定应该从20l3年8月26日才开始供货，双方已口头约定每批货按照饼盒到货时间安排表上的送货时间均顺延25天送货。对此原审法院认为，首先，美华纸品厂与近水楼台公司双方于2013

广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书(2015)穗中法民二终字第952号上诉人（原审原告、反诉被告）：广州市白云区美华纸品厂，住所地广东省广州市白云区。投资人：曾木林，该厂总经理。委托代理人：丁凤莲，广东舜华律师事务所律师。被上诉人（原审被告、反诉原告）：韶关市近水楼台餐饮有限公司，住所地广东省韶关市武江区。法定代表人：曹子云，该公司总经理。委托代理人：谭成凰，该公司行政总监。委托代理人：孔……