建设工程合同纠纷 （2011）承民初字第00188号

首先原告与被告所签劳务承包合同因何继友不具备施工资质及原告与业主所签施工合同不允许转包而无效，北方公司在明知被告何继友无施工资质将不允许转包的工程转包给何继友，对造成合同无效其应负主要责任，何继友亦清楚自己无施工资质和承包工程的实力，对造成合同无效也应承担责任。其次，虽然双方所签合同无效，但合同明确了工期和单价包干的承包方式，被告就应认真考察市场价格及自己的施工能力再决定能否按期完成该工程，而不予考察及对自己施工能力不正确评估就盲目承包工程，在原材料价格上涨的情况下因经济实力不足只能停工，且合同约定了炮渣、沙砾每立方60元，如按此计算应结算工程款23398363.65元，原告至完工时已给付被告21548866.6元，尚欠部分只是应付工程款的一小部分，不足以造成工期延误。因此因原材料价格上涨因素导致的不能给付工程款所造成的停工，何继友有一定的责任；再次导致工期延误的因素还有设计变更、原材料缺乏、增加被告工程内容、当地老百姓阻止施工等，这些因素造成的工程延误亦不是何继友单方责任。另外，具体是由那个施工段的责任造成业主罚款的后果不清，何继友施工部分只占北方公司施工总长度的27.5%，因此应按

首先原告与被告所签劳务承包合同因何继友不具备施工资质及原告与业主所签施工合同不允许转包而无效，北方公司在明知被告何继友无施工资质将不允许转包的工程转包给何继友，对造成合同无效其应负主要责任，何继友亦清楚自己无施工资质和承包工程的实力，对造成合同无效也应承担责任。其次，虽然双方所签合同无效，但合同明确了工期和单价包干的承包方式，被告就应认真考察市场价格及自己的施工能力再决定能否按期完成该工程，而不予考察及对自己施工能力不正确评估就盲目承包工程，在原材料价格上涨的情况下因经济实力不足只能停工，且合同约定了炮渣、沙砾每立方60元，如按此计算应结算工程款23398363.65元，原告至完工时已给付被告

河北省承德市中级人民法院民 事 判 决 书（2011）承民初字第00188号原告河北北方公路工程建设集团有限公司.。法定代表人王亚林，董事长。委托代理人商杰，河北冀华律师事务所律师。委托代理人梁子显，河北冀华律师事务所律师。被告何继友，住唐山市。委托代理人徐景生，河北渤澳律师事务所律师。原告河北北方公路工程建设集团有限公司（以下简称北方公司）诉被告何继友建设工程合同纠纷一案与何继友诉河北北方公路工……