建设工程监理合同纠纷 （2017）青28民终418号

原、被告签订的《青海大格勒49.5兆瓦风电场工程施工监理合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定为有效合同，双方应当按照约定履行各自的合同义务。原告按照约定履行了部分监理工作，被告亦根据原告完成的工作进度支付了相应的监理费。在双方履行合同过程中，因天气等客观原因导致工程停工，原告为此无法在合同约定的期限内完成全部监理工作。双方合同中约定在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期，但最终双方为此并未达成协议，原告也未继续完成剩余的监理工作，故原告主张被告支付剩余监理费96万元的诉讼请求，本院不予支持。原告认为根据合同的约定，监理单位由于非自己的原因而暂停或终止执行监理业务，其善后工作以及恢复执行监理业务的工作，应当视为额外工作，有权得到额外的时间和酬金以及当本工程发生重大设计变更或非监理人原因导致受监工程工期延长，并引起监理服务期限相应延长时，按实际延长的时间和常规监理费用标准调整监理费用；当业主要求提供额外服务时，额外服务酬金按照监理费用标准计算，否则监理服务报酬一律不予调整。本案中，原告在暂停监理工作后

原、被告签订的《青海大格勒49.5兆瓦风电场工程施工监理合同》系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，应认定为有效合同，双方应当按照约定履行各自的合同义务。原告按照约定履行了部分监理工作，被告亦根据原告完成的工作进度支付了相应的监理费。在双方履行合同过程中，因天气等客观原因导致工程停工，原告为此无法在合同约定的期限内完成全部监理工作。双方合同中约定在监理过程中，如果因工程建设进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长的合同期，但最终双方为此并未达成协议，原告也未继续完成剩余的监理工作，故原告主张被告支付剩余监理费96万元的诉讼请求，本院不予支持。原告认为根据合

.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}青海省海西蒙古族藏族自治州中级人民法院民事判决书（2017）青28民终418号上诉人（原审原告）:甘肃华研工程管理咨询有限公司（原甘肃华研水电咨询有限公司），住所地：甘肃省兰州市七里河区西津东路671号，统一社会信用代码：×××。法定代表人：吕晓冬，该公司经理委托诉讼代理人：杜浩民，甘肃兴正天律师事务所律师。委……