合同纠纷 （2019）陕0928民初1038号
裁判要旨
本案争议的焦点为：被告应否给付原告电梯安装费用和劳务费137380元,违约金5976元。 原告承揽的电梯安装工程，分属于建设施工安装工程的一部分。 依照《中华人民共和国特种设备安全法》规定，原告在没有取得相应许可证的情况下，与被告签订《电梯安装委托协议》违反法律、行政法规的强制性规定，应为无效合同。 双方依据《电梯安装委托协议》履行了部分约定，按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定，参照合同约定支付工程价款。 实际履行中原告只完成了电梯设备安装，但调试、验收、机房电源、照明、爬梯高于地面、门窗、电梯工字钢两头混凝土浇注、检验，电梯厅门封墙工程未完工，不符合验收条件致停工，原告在未说明原因的情况下撤走安装人员。 被告提交管理人员通知原告复工的证据未被认证，但被告与他人复工合同载明因复工安装电梯“原施工队经督促拒绝到场”被告与后续施工队签订《电梯安装委托协议》，完成电梯安装约定的全部工作至验收合格。 原、被告在履行协议过程中，原告撤走、被告在通知复工均存在过错，应各自承担相应责任。 案涉工程价款的结算应考虑前后合同的连贯性和依据合同总价款19690
摘要
刘鹏与陕西毅方设备工程有限公司合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
陕 西 省 旬 阳 县 人 民 法 院民 事 判 决 书 （2019）陕0928民初1038号 原告：刘鹏，男，汉族，1991年8月2日出生，住陕西省渭南市合阳县，公民身份号码XXXXXXXXXXXXXXXXXX。 委托诉讼代理人：张佩佩，陕西迈拓律师事务所律师。 被告：陕西毅方设备工程有限公司，统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXXX9905，经营地址：西安市碑林区（已下简称“毅方公司”）……