定作合同纠纷 （2014）镇商终字第00262号

艺博公司与甘肃七建江苏分公司签订的承揽合同合法有效，双方均应严格履行合同义务。现针对双方的争议问题，原审法院认定如下：关于争议焦点一，艺博公司施工的防水工程是否存在工期逾期。双方所签承揽合同约定的竣工时间系暂定时间，防水工程施工需以土建工程完工为基础。因甘肃七建江苏分公司未能在举证期限内提交涉案房屋土建工程完工时间的证据，对于其所称艺博公司工期逾期的辩解意见，不予采纳。关于争议焦点二，甘肃七建江苏分公司要求工程价款扣减3元每平方米，并由艺博公司承担经济处罚损失及后期维修费用的问题。原审法院认为，艺博公司向甘肃七建江苏分公司出具的承诺书系其真实意思表示，且艺博公司作为承揽方，应当保证交付的工作成果质量符合约定，艺博公司自愿以减少价款的方式承担违约责任，未违反我国法律规定。本案中，由艺博公司施工的179号楼防水工程未能于2012年7月2日验收通过，反而因其质量问题导致建设单位于2012年7月4日向甘肃七建江苏分公司作出处罚金额为10000元的经济处罚决定书，故艺博公司应按约承担每平方米减少价款3元的违约责任，艺博公司施工面积为14942.58平方米，总计应减少价款44827.74元。艺博公

艺博公司与甘肃七建江苏分公司签订的承揽合同合法有效，双方均应严格履行合同义务。现针对双方的争议问题，原审法院认定如下：关于争议焦点一，艺博公司施工的防水工程是否存在工期逾期。双方所签承揽合同约定的竣工时间系暂定时间，防水工程施工需以土建工程完工为基础。因甘肃七建江苏分公司未能在举证期限内提交涉案房屋土建工程完工时间的证据，对于其所称艺博公司工期逾期的辩解意见，不予采纳。关于争议焦点二，甘肃七建江苏分公司要求工程价款扣减3元每平方米，并由艺博公司承担经济处罚损失及后期维修费用的问题。原审法院认为，艺博公司向甘肃七建江苏分公司出具的承诺书系其真实意思表示，且艺博公司作为承揽方，应当保证交付的工作成

江苏省镇江市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）镇商终字第00262号上诉人（原审被告、反诉原告）甘肃省第七建设集团股份有限公司江苏分公司，地址江苏句容市经济开发区开发建设总公司内。负责人束水龙，该分公司经理。委托代理人汤福春。委托代理人黄良军，江苏博事达律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）江苏艺博防水防腐工程有限公司，住所地江苏省宜兴市官林镇工业A区。法定代表人缪建祥，公司总经理……