承揽合同纠纷 (2019)鲁0831民初3694号

案号
(2019)鲁0831民初3694号
法院
山东省泗水县人民法院
案由
承揽合同纠纷
年份
2019
地域
山东省泗水县
裁判日期
2019-12-17

裁判要旨

原告为被告定作安装了板簧电泳涂装生产线,双方形成承揽合同关系。 原告履行了制造交付安装生产线及设备的义务,被告应当按照约定向原告支付加工款。 被告称设备没有安装完毕,没有进行调试及验收,但根据2016年6月17日被告签收的《设备安装完工告知单》中注明的情况看,系由于被告车间水电未通入现场导致无法进行调试及验收。 原告多次催促被告付款,虽然被告否认原告于2016年11月4日发出的催款函,但根据后期被告向原告付款,且其付款已超过双方合同约定验收前付款60%的情况看,原告一直在向被告催要该款,按照日常生活经验,催要货款期间对其设备的未安装或者未调试等情况,双方应进行沟通,但直至2019年11月28日,被告才向原告送达催告函称验收不合法或存在质量问题,已远远超过双方合同约定的“设备安装结束后一月内无书面异议,即为合格设备”的验收时间,故对被告的辩解,本院不予采纳。 按照合同约定,被告向原告支付剩余货款656000元。 对于逾期付款违约金,原告主张自2016年7月7日起按银行同期贷款利息计算,符合双方约定及法律规定,本院予以支持。 综上,依据《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第二百

摘要

曲阜市华特环保科技有限公司与山东新来电能源科技有限公司承揽合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

山东省泗水县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)鲁0831民初3694号 原告:曲阜市华特环保科技有限公司,住所地,曲阜市书院工业园。 统一社会信用代码:913708817574635094。 法定代表人:**,经理。 委托代理人(特别授权):张一虎,曲阜市鲁兴法律服务所法律工作者。 被告:山东新来电能源科技有限公司,住所地,泗水县经济开发区泉福路12号。 统一社会信用代码:91370……