建设工程施工合同纠纷 （2014）张中民终字第234号

本案争议的焦点问题是原告（反诉被告）永安房地产公司与被告（反诉原告）宏源建筑公司、张有军在建设工程施工合同履行过程中双方是否存在违约行为？原告（反诉被告）永安房地产公司认为，被告（反诉原告）在履行《张市永安房地产公司福鹏综合楼工程联建合同》中，严重违反合同约定，故意拖延施工，造成延期交工一年，给原告（反诉被告）造成了巨大的经济损失，被告（反诉原告）应承担违约责任；被告（反诉原告）宏源建筑公司、张有军认为原告（反诉被告）永安房地产公司在合同履行过程中存在如下违约行为：一、合同约定宏源建筑公司、张有军的开工日期为2002年5月20日，永安房地产公司应在此之前完成三通一平工作及城建委的放线工作并做场地移交，但实际履行过程中，永安房地产公司在2002年5月25日才完成放线工作，违约交付场地致使宏源建筑公司、张有军无法按时开工，造成机械、设备及人员的窝工损失。二、宏源建筑公司、张有军于2002年11月5日主体完工，因永安房地产公司变更项目、未按时接通暖气导致宏源建筑公司、张有军房屋无法竣工验收向购房者交付房屋，无法收取房款抵顶工程款的严重后果。三、宏源建筑公司、张有军于2002年8月20日二层封

本案争议的焦点问题是原告（反诉被告）永安房地产公司与被告（反诉原告）宏源建筑公司、张有军在建设工程施工合同履行过程中双方是否存在违约行为？原告（反诉被告）永安房地产公司认为，被告（反诉原告）在履行《张市永安房地产公司福鹏综合楼工程联建合同》中，严重违反合同约定，故意拖延施工，造成延期交工一年，给原告（反诉被告）造成了巨大的经济损失，被告（反诉原告）应承担违约责任；被告（反诉原告）宏源建筑公司、张有军认为原告（反诉被告）永安房地产公司在合同履行过程中存在如下违约行为：一、合同约定宏源建筑公司、张有军的开工日期为2002年5月20日，永安房地产公司应在此之前完成三通一平工作及城建委的放线工作并做场

甘肃省张掖市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）张中民终字第234号上诉人（一审原告、反诉被告）张掖市永安房地产开发有限责任公司（简称永安房地产公司）。住所地：张掖市甘州区张火公路零公里处。法定代表人范红金，该公司经理。委托代理人何小鹏，男，汉族，生于1964年12月14日，甘肃省张掖市甘州区人，系张掖市永安房地产开发有限责任公司职工，住甘州区民主东街6号。委托代理人宋良高，张掖市甘州区北街……