建设工程施工合同纠纷 （2019）皖01民终951号

涉案《合同》是双方意思的真实表示，且该《合同》是普通的承揽合同，应属有效合同。百盛园公司辩称涉案《合同》违反国家强制性规定，但其未提交证据证明，对其抗辩意见，不予支持。 结合当事人的抗辩意见，本案争议的焦点为：一是涉案工程是否存在质量问题；二是慧尔公司是否存在工期延误问题；三是欠付工程款的具体金额问题；四是违约责任承担问题。 关于焦点一，该院认为，百盛园公司已委托第三方对涉案工程进行检测，检测标准包括合同约定的“《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010”标准，经第三方检测合格。依据《合同》第五条“工程完工后，乙方应在具备验收条件时提出书面申请验收报告，甲方组织验收，组织验收之日视为验收合格之日。如甲方收到乙方申请验收书10日内不组织验收，或自行使用则视为验收已通过”及“隐蔽工程必须经甲方派驻代表检查、验收同意后，方可进行下一道工序”的约定，涉案工程已实际施工完毕，并交付百盛园公司使用。另经该院现场勘察，没有发现涉案工程存在百盛园公司所述的“电线裸露在外”等严重质量问题，百盛园公司抗辩涉案工程存在质量问题的理由不能成立，对百盛园公司要求慧尔公司承担维修费、工程不合格造成的损失及申

涉案《合同》是双方意思的真实表示，且该《合同》是普通的承揽合同，应属有效合同。百盛园公司辩称涉案《合同》违反国家强制性规定，但其未提交证据证明，对其抗辩意见，不予支持。 结合当事人的抗辩意见，本案争议的焦点为：一是涉案工程是否存在质量问题；二是慧尔公司是否存在工期延误问题；三是欠付工程款的具体金额问题；四是违约责任承担问题。 关于焦点一，该院认为，百盛园公司已委托第三方对涉案工程进行检测，检测标准包括合同约定的“《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010”标准，经第三方检测合格。依据《合同》第五条“工程完工后，乙方应在具备验收条件时提出书面申请验收报告，甲方组织验收，组织验收之日视为验收

安徽省合肥市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖01民终951号 上诉人（原审被告、反诉原告）：合肥百盛园生物药业有限公司，住所地安徽省合肥市高新区创新大道106号明珠产业园1#厂房二层B区。统一社会信用代码91340100343938543C。 法定代表人：钱叶林，董事长。 委托诉讼代理人：沈勇，安徽弘启律师事务所律师。 委托诉讼代理人：石有清，安徽弘启律师事务所律师。 被上诉人（原……