建设工程施工合同纠纷 （2017）吉01民终4611号

平安消防与大明木业签订的消防工程施工合同，双方自愿、意思表示真实、内容合法，平安消防具有施工资质，该合同合法有效，双方应当按照合同约定履行各自的义务。现平安消防已经履行了施工义务。关于尚欠的160000元工程款问题，按照双方合同约定，预付款为30%，即90000元，工程进行到60%时，付总价的30%，即90000元，现大明木业只向平安消防支付140000元。即工程进行到60%时应付的90000元，现还有40000元未付，此款应当予以给付；由于没有及时给付，应当支付逾期付款利息。按照合同约定，平安消防给付剩余40%工程款的条件为出示具有法律依据的检测报告后付清，即交付检测报告是付款的条件，所以，平安消防应当在检测报告交付给大明木业后，大明木业向平安消防支付剩余40%工程款120000元。此120000元的利息问题，由于付款条件未成就，平安消防要求大明木业支付此部分工程款利息不予支持。大明木业反诉请求平安消防出具当地消防检测中心的检测合格报告问题，双方合同明确约定，承包方在工程结束后经当地消防检测中心检测合格，出示具有法律依据的检测报告。据此交付检测报告是承包方的义务，所以对大明木业此项反

平安消防与大明木业签订的消防工程施工合同，双方自愿、意思表示真实、内容合法，平安消防具有施工资质，该合同合法有效，双方应当按照合同约定履行各自的义务。现平安消防已经履行了施工义务。关于尚欠的160000元工程款问题，按照双方合同约定，预付款为30%，即90000元，工程进行到60%时，付总价的30%，即90000元，现大明木业只向平安消防支付140000元。即工程进行到60%时应付的90000元，现还有40000元未付，此款应当予以给付；由于没有及时给付，应当支付逾期付款利息。按照合同约定，平安消防给付剩余40%工程款的条件为出示具有法律依据的检测报告后付清，即交付检测报告是付款的条件，所以，

吉林省长春市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）吉01民终4611号上诉人（原审被告、反诉原告）：长春市大明木业有限公司，住所地农安县合隆镇孙菜园子村。法定代表人：林晓凤，经理。委托诉讼代理人：马立家，吉林仰正律师事务所律师。委托诉讼代理人：汪海波，吉林仰正律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：吉林省平安消防工程有限责任公司，住所地长春经济开发区太原街阳华苑小区2幢4单元110号房……