建设工程施工合同纠纷 （2021）鲁10民终1759号

本案争议焦点是：一、亿诺公司（一审判决书误为“原告”）延期完工及验收是否构成违约；二、如果构成违约如何确定违约金的数额；三、鑫渔公司诉请亿诺公司支付律师费1万元是否应予支持。关于第一个争议焦点。双方签订的案涉合同明确约定工程安装期自本协议签订后鑫渔公司支付亿诺公司预付款之日起30个工作日竣工。竣工后十日内亿诺公司协调政府职能部门验收，验收合格后将安装图纸等文件、材料交给鑫渔公司，确保鑫渔公司能正常生产使用。鑫渔公司2020年5月13日支付了预付款，依照合同约定，亿诺公司应当在2020年6月13日之前完工，并应当在6月23日前协调政府职能部门验收，而威海特院荣成工作站2020年10月12日方出具了安装监督检验报告，距双方约定的竣工及协调政府部门验收延期110天。根据查明的事实，亿诺公司延期主要原因是案外人双赢公司提出异议，威海特院荣成工作站负责人要求鑫渔公司、亿诺公司与双赢公司协调，整改过程中鑫渔公司、亿诺公司均有需要整改的地方等，上述原因既不属于不可抗力，也不符合双方约定的可以顺延工期的其他情况，故亿诺公司（一审判决书误为“原告”）延期完工及验收，已经构成违约。亿诺公司辩称2020年6

本案争议焦点是：一、亿诺公司（一审判决书误为“原告”）延期完工及验收是否构成违约；二、如果构成违约如何确定违约金的数额；三、鑫渔公司诉请亿诺公司支付律师费1万元是否应予支持。关于第一个争议焦点。双方签订的案涉合同明确约定工程安装期自本协议签订后鑫渔公司支付亿诺公司预付款之日起30个工作日竣工。竣工后十日内亿诺公司协调政府职能部门验收，验收合格后将安装图纸等文件、材料交给鑫渔公司，确保鑫渔公司能正常生产使用。鑫渔公司2020年5月13日支付了预付款，依照合同约定，亿诺公司应当在2020年6月13日之前完工，并应当在6月23日前协调政府职能部门验收，而威海特院荣成工作站2020年10月12日方出具

山东省威海市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）鲁10民终1759号上诉人（原审原告）：山东鑫渔国际贸易有限公司，住所地荣成市成山镇荣康路19号。法定代表人：王国新，执行董事兼总经理。委托诉讼代理人：宋修铠，山东时中律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：荣成市亿诺制冷设备安装有限公司，住所地荣成市城西街道办事处向阳埠村。法定代表人：张静，执行董事。委托诉讼代理人：殷建阳，山东华夏明德律师事务……