建设工程施工合同纠纷 （2017）宁01民终826号

八一学校与宁夏一建公司签订的《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违法国家法律法规，属有效合同。八一学校于2016年4月将涉案工程又发包给其他人，故双方签订的合同已于2016年4月实际解除。八一学校提交《房屋租赁合同》、银行回单，要求宁夏一建公司承担逾期交工导致的损失2万0元。因八一学校未按期向宁夏一建公司完成图纸会审和设计交底，其提交的证据也不能证明逾期交工系宁夏一建公司造成，故对八一学校要求宁夏一建公司赔偿损失的请求，不予支持。虽然双方合同约定临建费用由宁夏一建公司自行承担，但八一学校的法定代表人给宁夏一建公司出具《承诺书》，承诺八一学校于2016年6月30日前支付宁夏一建公司临建费15万元，逾期则承担银行同期四倍利息。视为双方对临建费的承担进行了重新约定。因八一学校至今未支付宁夏一建公司临建费，故对宁夏一建公司要求八一学校支付临建费15万元，并按照中国人民银行同类同期贷款利率的四倍支付利息的诉讼请求，予以支持。宁夏一建公司要求八一学校赔偿其他损失81000元。因宁夏一建公司未按合同约定交纳100万元保证金，构成违约，故对宁夏一建公司的该项主张，不予支持。依照《中华人民共和

八一学校与宁夏一建公司签订的《建设工程施工合同》系双方真实意思表示，内容不违法国家法律法规，属有效合同。八一学校于2016年4月将涉案工程又发包给其他人，故双方签订的合同已于2016年4月实际解除。八一学校提交《房屋租赁合同》、银行回单，要求宁夏一建公司承担逾期交工导致的损失2万0元。因八一学校未按期向宁夏一建公司完成图纸会审和设计交底，其提交的证据也不能证明逾期交工系宁夏一建公司造成，故对八一学校要求宁夏一建公司赔偿损失的请求，不予支持。虽然双方合同约定临建费用由宁夏一建公司自行承担，但八一学校的法定代表人给宁夏一建公司出具《承诺书》，承诺八一学校于2016年6月30日前支付宁夏一建公司临建

宁夏回族自治区银川市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）宁01民终826号上诉人（原审原告、反诉被告）：银某某，住所地宁夏回族自治区银川市西夏区宁朔南街67号。法定代表人：田某某，该学校董事长。委托诉讼代理人：张某甲，女，1987年5月23日出生，汉族，该校办公室主任，住宁夏回族自治区银川市西夏区。被上诉人（原审被告、反诉原告）：宁夏第一建筑公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区民族北街19……