买卖合同纠纷 （2018）冀04民终3457号

依法成立的合同，应受法律保护。双方于2011年6月8日签订的《工矿产品购销合同》和《阀门采购技术协议》及补充供货合同，是双方当事人的真实意思表示，且未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。双方均应当按照合同的约定全面履行自己的义务。结合本案查明的事实，阳泉阀门公司提供的送货单，增值税发票，收款凭证、收据等证据，形成证据链条，可证明阳泉阀门公司已按合同约定的货物数量完成供货，并开具全额增值税票，鑫森公司实际支付货款190万元，尚欠阳泉阀门公司货款729011元的事实清楚。阳泉阀门公司主张鑫森公司给付货款729011元，证据确实充分，应予支持。鑫森公司认为，按照合同约定阳泉阀门公司应当在2011年8月25日前完成供货，但实际供货迟延，已构成违约，应当承担违约责任，鑫森公司不支付剩余货款是自救行为。本案中合同约定合同签订后7月份开始交货，8月25日合同内的货物全部供完，因鑫森公司原因延误供货，按鑫森公司指定的时间供货，不得延误供货时间，否则承担约定的违约责任。在实际履行过程中，双方于2011年6月8日签订购销合同后，阳泉阀门公司于2011年6月12日便提前开始供货。由此可见，从第一批供货

河北鑫森冶金建材有限公司、阳泉阀门股份有限公司买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷

河北省邯郸市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）冀04民终3457号 上诉人（原审原告）：河北鑫森冶金建材有限公司。住所地：河北省邯郸市涉县井店镇道马沟。 法定代表人：许海洋，该公司经理。 委托诉讼代理人：郝建兵，该公司法律顾问。 被上诉人（原审被告）：阳泉阀门股份有限公司。住所地：山西省阳泉市新建路**。 法定代表人：王彩萍，该公司董事长。 委托诉讼代理人：葛鸿鹏、乔亮，该公司员工。 ……