建设工程施工合同纠纷 （2016）新23民初152号

原告天盟房地产公司与被告江苏广宇公司签订的建设工程施工合同及补充协议系双方当事人的真实意思表示，其内容不违反国家法律和行政法规的强制性规定，且依法进行招投标并在建设部门备案登记，应认定合法有效，双方均应依照合同约定全面履行自己的义务。一、工期认定及被告应否承担逾期竣工违约责任。原、被告订立的《建设工程施工合同》中约定开工日期为2010年7月13日，竣工日期为2010年12月31日，但双方在补充协议中对工期再次进行约定，实际是双方对工期约定进行的变更，故约定的开工日期变更为2010年8月10日，竣工日期变更为2011年5月30日。原告作为发包方应按约定提供图纸及开工条件，双方合同约定”图纸会审和设计交底时间另定”，本案中原告于2010年9月3日组织设计单位、施工单位、监理单位进行施工图纸会审，必然导致开工日期延误，故应顺延,按照双方约定开工时间2010年8月10日计算，应当顺延24天。被告辩称本案诉争工程施工中,存在设计变更、增加工程量，导致工期延误,故被告不应承担逾期竣工的违约责任。本案原、被告双方合同约定，被告应在工期顺延情况发生后，及时向原告办理顺延工期签证，否则约定工期不变。被告

原告天盟房地产公司与被告江苏广宇公司签订的建设工程施工合同及补充协议系双方当事人的真实意思表示，其内容不违反国家法律和行政法规的强制性规定，且依法进行招投标并在建设部门备案登记，应认定合法有效，双方均应依照合同约定全面履行自己的义务。一、工期认定及被告应否承担逾期竣工违约责任。原、被告订立的《建设工程施工合同》中约定开工日期为2010年7月13日，竣工日期为2010年12月31日，但双方在补充协议中对工期再次进行约定，实际是双方对工期约定进行的变更，故约定的开工日期变更为2010年8月10日，竣工日期变更为2011年5月30日。原告作为发包方应按约定提供图纸及开工条件，双方合同约定”图纸会审和

新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州中级人民法院民 事 判 决 书(2016)新23民初152号原告：昌吉市天盟房地产开发有限责任公司，住所地：新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州昌吉市延安南路52号小区映象西班牙会所二楼（52区1丘16栋）。法定代表人：赵玲，公司董事长。委托诉讼代理人：苏松涛，新疆北方律师事务所律师。被告：江苏广宇建设集团有限公司，住所地：江苏省靖江市江平路230号。法定代表人：蔡永进，公……