建设工程施工合同纠纷 （2019）皖05民终1405号

1.当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。依据明发公司组织协调的由华澄公司、桩机负责人徐安、邓银进、富华公司、三建公司相关人员参加达成的二份备忘录内容，明确约定了徐安桩基施工费为348000元（总费用为600000元，另邓银进桩基施工费为252000元），由华澄公司直接支付给桩机负责人徐安。同时约定了徐安桩机停滞台班从8月19日开始至供桩结束另加1天台班费（另压桩日期最迟不得超过9月10日），结合方桩工程最后于2018年9月10日结束，酌定徐安桩机停滞台班100000元（20天×5000元/天），此款应由陈灿朝支付（8月8日的第一份备忘录第5条明确如因供桩不及时造成工期延误，每天每台桩机由陈灿朝补贴5000元给桩机老板。另案邓银进起诉的庭审中，陈灿朝作为华澄公司申请出庭作证的证人亦自认应由其支付）。华澄公司应支付徐安桩基施工费为348000元，扣除前期陈灿朝已支付徐安60000元（实由华澄公司支付陈灿朝），尚拖欠徐安桩基施工费288000元未支付。关于工程款支付期限，依据8月30日各方达成

1.当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。依据明发公司组织协调的由华澄公司、桩机负责人徐安、邓银进、富华公司、三建公司相关人员参加达成的二份备忘录内容，明确约定了徐安桩基施工费为348000元（总费用为600000元，另邓银进桩基施工费为252000元），由华澄公司直接支付给桩机负责人徐安。同时约定了徐安桩机停滞台班从8月19日开始至供桩结束另加1天台班费（另压桩日期最迟不得超过9月10日），结合方桩工程最后于2018年9月10日结束，酌定徐安桩机停滞台班100000元（20天×5000元/天），

安徽省马鞍山市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖05民终1405号 上诉人（原审被告）：明发集团（马鞍山）实业有限公司，住所地安徽省和县乌江镇。 法定代表人：黄焕明，该公司董事长。 委托诉讼代理人：刘迪，女，该公司员工。 委托诉讼代理人：祖泽红，女，该公司员工。 被上诉人（原审原告）：徐安，男，1970年12月4日出生，汉族，住江苏省无锡市新区。 委托诉讼代理人：周慧，江苏利德丰律师……