建设工程施工合同纠纷 （2015）黔东民终字第995号

上诉人（原审原告、反诉被告）都匀市三联建筑工程有限公司与被上诉人（原审被告、反诉原告）都匀华盛房地产开发有限责任公司丹寨县分公司签订的《建设工程施工合同》和《建筑工程补充合同》是双方在平等自愿的基础上签订的，是双方真实意思表示，不违反法律和行政法规，该合同合法有效，本院予以确认。协议签订后，双方按协议约定履行各自的义务。后因资金周转困难，都匀市三联建筑公司未在合同约定的时间内建完新九间房综合楼，造成工期逾期，为避免损失扩大，都匀市华盛房开丹寨县分公司以各种方式向都匀市三联建筑公司支取工程款4455000元并代其交纳10万元的建安税。后双方重新签订《补充协议》并再次约定工期，在约定的工期施工中，都匀市三联建筑公司任命新九间房综合楼项目部负责人罗金华病故，造成工程停工，双方为拨款建房问题产生纠纷，都匀市华盛房开丹寨县分公司为避免损失再次扩大，遣散罗金华原组建的施工队，重新组织施工队进行施工并代付都匀市三联建筑公司在罗金华病故前所欠民工工资25万元，垫付后继工程款887702元，以及在整个施工中支付其他费用38960.24元、代缴税费169299.90元，本院予以认定。上诉人都匀市三联建筑公

上诉人（原审原告、反诉被告）都匀市三联建筑工程有限公司与被上诉人（原审被告、反诉原告）都匀华盛房地产开发有限责任公司丹寨县分公司签订的《建设工程施工合同》和《建筑工程补充合同》是双方在平等自愿的基础上签订的，是双方真实意思表示，不违反法律和行政法规，该合同合法有效，本院予以确认。协议签订后，双方按协议约定履行各自的义务。后因资金周转困难，都匀市三联建筑公司未在合同约定的时间内建完新九间房综合楼，造成工期逾期，为避免损失扩大，都匀市华盛房开丹寨县分公司以各种方式向都匀市三联建筑公司支取工程款4455000元并代其交纳10万元的建安税。后双方重新签订《补充协议》并再次约定工期，在约定的工期施工中，

贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2015）黔东民终字第995号上诉人（原审原告、反诉被告）都匀市三联建筑工程有限公司（以下简称都匀市三联建筑公司）。住所地贵州省都匀市河滨路**号。法定代表人陈新疆，男，系该公司经理。委托代理人罗嘉勤，男，贵州勤剑律师事务所律师。被上诉人（原审被告）都匀华盛房地产开发有限责任公司（以下简称都匀市华盛房开公司）。住所地贵州省都匀市工人路**号……