装饰装修合同纠纷 （2019）鲁0782民初7023号
裁判要旨
医院手术室净化工程系专业施工工程，施工单位或人员应当具备相应的施工资质，原、被告均不具备施工医院手术室净化工程相关资质。 原告从他人承包诸城市人民医院外科综合楼手术部净化工程后又将部分施工内容分包被告进行施工，系违法分包，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条、第四条规定，原、被告签订的诸城市人民医院外科综合楼手术部净化工程普通装饰工程合同系无效合同。 合同虽无效，但被告进行了实际施工，其为实际施工人，合同约定的违约条款仍适用于原、被告双方合同当事人。 合同签订后，被告进入现场进行施工，并于2018年2月停工。 原告系涉案工程合同的当事人，显然知晓涉案工程的工程期限未届满且被告未施工完毕涉案工程的情况，但原告与被告又于2018年3月2日签订了济宁市中医院新院区的施工工程合同将该工程交由被告进行施工，且被告在济宁施工过程中，原告单位项目经理韩利峰于2018年8月10日向装修班组送达工作联系单要求专修班组整改，足以证明被告到济宁进行施工的事实，原告应当系明知涉案工程的施工情况且同意被告停止施工涉案工程。 同时，被告提供的洪林军于2019年10月28日
摘要
济南水建建筑劳务有限公司与魏茂臣装饰装修合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
山东省诸城市人民法院 民 事 判 决 书 （2019）鲁0782民初7023号 原告：济南水建建筑劳务有限公司。 住所地：济南市历下区文化东路88号。 法定代表人：倪杰，执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人：尹亮亮，山东金钥匙律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王萍，山东金钥匙律师事务所律师。 被告：魏茂臣，男，1984年4月16日生，汉族，住济南市市历城区。 委托诉讼代理人：李宝军，山东众……