装饰装修合同纠纷 （2014）穗中法民五终字第2598号

根据王晓岚、陈敏华于2010年10月确认的《清远御景湖畔6栋2803房收尾工程协议》以及之后2011年4月签订的《保修协议》2012年4月的《家装工程收尾计划表》，再考虑到诉讼中经双方共同查勘之后王晓岚方仍然认为存在的问题，可以认定，一方面，相关的室内装修装饰的整体工作至少在2010年10月底前已经完成，另一方面，陈敏华完成的某些房屋部位的装修工作存在瑕疵，例如开关的品牌不符等问题。由于整体的工作在2010年10月底前已经完成，而此前的施工过程中王晓岚方对实际施工的工期并没有提出异议，且根据陈敏华辩解的内容，工期拖延并不是陈敏华单方面施工原因，还有王晓岚要求的天气潮湿停工、墙体开裂等情况，故王晓岚诉请要求按每天30元支付违约金，不予支持。根据本案的实际施工情况，而且考虑到2010年施工，至今已经过去三年有余，王晓岚已经将家具搬入室内，王晓岚要求陈敏华按照《广州市室内装饰装修施工合同》、《合同补充协议》、《清远御景湖畔6栋2803房尾工程协议》、《家装工程收尾计划表》继续完成装修、验收并开具保修卡的工作，不适于强制履行，而且即使陈敏华主动履行，王晓岚何时认可其工作也可能存在较大的争议，因

根据王晓岚、陈敏华于2010年10月确认的《清远御景湖畔6栋2803房收尾工程协议》以及之后2011年4月签订的《保修协议》2012年4月的《家装工程收尾计划表》，再考虑到诉讼中经双方共同查勘之后王晓岚方仍然认为存在的问题，可以认定，一方面，相关的室内装修装饰的整体工作至少在2010年10月底前已经完成，另一方面，陈敏华完成的某些房屋部位的装修工作存在瑕疵，例如开关的品牌不符等问题。由于整体的工作在2010年10月底前已经完成，而此前的施工过程中王晓岚方对实际施工的工期并没有提出异议，且根据陈敏华辩解的内容，工期拖延并不是陈敏华单方面施工原因，还有王晓岚要求的天气潮湿停工、墙体开裂等情况，故王

广东省广州市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）穗中法民五终字第2598号上诉人（原审原告）王晓岚，女，1956年1月22日出生，汉族。委托代理人郑文锦，广东金轮律师事务所律师。被上诉人（原审被告）陈敏华，女，1973年5月3日出生，汉族。委托代理人陈有火，广东君信律师事务所律师。上诉人王晓岚因装饰装修合同纠纷一案，不服广州市海珠人民法院（2013）穗海法民二初字第2594号民事判决，向本院……