债权转让合同纠纷 (2018)粤06民终6366号

案号
(2018)粤06民终6366号
法院
广东省佛山市中级人民法院
案由
债权转让合同纠纷
年份
2018
地域
广东省佛山市
裁判日期
2018-07-26

裁判要旨

潘恒承建竤海公司项下的竤海活力广场建筑工程项目,该工程项目已竣工验收。潘恒于2017年1月20日将竤海活力广场建筑工程项目建筑合同转让给谢方明,竤海公司同意该转让。该转让协议应定性为债权债务转让合同,各方均同意,且不违反法律法规,合法有效,各方均应依约履行。转让协议约定在2017年3月15日前支付余款1100000元,庭审中,谢方明、竤海公司对尚欠余款1100000元本金无异议。潘恒诉请谢方明支付1100000元,法院予以支持。谢方明逾期支付致潘恒利息损失,谢方明应自2017年3月16日起至实际清偿之日止按照中国人民银行同期贷款利率计付利息予潘恒,潘恒诉请超出法院核定部分,不予支持。转让协议约定谢方明没有按照该协议支付款项给潘恒,竤海公司应承担连带责任。竤海公司辩称潘恒作为承建方逾期竣工,应当承担相应违约责任,竤海公司请求在本金1100000元中扣减相应违约金后的余额承担连带责任。法院认为,该转让协议是在工程竣工验收后签订的,签订转让协议之时,各方均已明知实际竣工日期与《广东省建设工程标准施工(材料)合同》中约定的竣工日期不一致,竤海公司自愿对转让的6200000元款项承担连带责任,竤

摘要

谢方明、佛山市竤海企业管理咨询有限公司债权转让合同纠纷二审民事判决书 债权转让合同纠纷

正文(节选)

广东省佛山市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)粤06民终6366号上诉人(原审被告):谢方明,男,汉族,1964年6月23日出生,住重庆市合川市。委托诉讼代理人:任求学,广东保顺律师事务所律师。委托诉讼代理人:招惠美,广东保顺律师事务所律师。上诉人(原审被告):佛山市竤海企业管理咨询有限公司,住广东省佛山市禅城区。法定代表人:简浩然。委托诉讼代理人:任求学,广东保顺律师事务所律师。委托诉讼……