建设工程施工合同纠纷 （2019）鲁02民终3974号

原、被告双方签订的建设工程施工合同及补充条款系双方真实意思表示，没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应严格履行。 对于原告主张的逾期完工违约金，因合同约定的工期为180天，被告应当在此期间完工，逾期完工且没有合同约定及法定的理由，应当承担违约责任。被告的开工时间为2008年4月29日，至2009年6月19日合同内的工程量基本结束，因此原审法院确定被告的施工时间为416天。原告主张被告至今仍未完工、逾期3285天，与事实不符，原审法院不予采信。被告抗辩工期延误不完全是被告的原因造成，但并未提交符合施工合同第13条约定的工期顺延的证据，故原审法院对被告的抗辩不予采纳。被告实际逾期236天，应当按照合同约定的违约责任条款承担违约责任，违约金为每日总造价的万分之一，数额应为254408元（1078万元×0.0001×236天），被告应当支付原告，于本判决生效后十日内支付。 关于原告要求被告交付完整的竣工资料及竣工验收报告等办理确权需要的资料，该诉讼请求不明确，且该项目除了被告承包外，空调、净化、制药分割隔断等项目由原告另行发包，原审法院对该请求不予处理。

原、被告双方签订的建设工程施工合同及补充条款系双方真实意思表示，没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均应严格履行。 对于原告主张的逾期完工违约金，因合同约定的工期为180天，被告应当在此期间完工，逾期完工且没有合同约定及法定的理由，应当承担违约责任。被告的开工时间为2008年4月29日，至2009年6月19日合同内的工程量基本结束，因此原审法院确定被告的施工时间为416天。原告主张被告至今仍未完工、逾期3285天，与事实不符，原审法院不予采信。被告抗辩工期延误不完全是被告的原因造成，但并未提交符合施工合同第13条约定的工期顺延的证据，故原审法院对被告的抗辩不予采纳。被告实际逾期2

山东省青岛市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2019)鲁02民终3974号 上诉人（原审原告）青岛九龙生物医药集团有限公司，住所地青岛市崂山区株洲路97号。 法定代表人王蔚如，总经理。 委托诉讼代理人匡世玉，系该单位工作人员。 被上诉人（原审被告）青岛九龙建设集团有限公司，住所地青岛胶州市兰州东路437号。 法定代表人穆光福，董事长。 委托诉讼代理人石瑞清，山东银河星律师事务所律师。 原审被告……