建设工程施工合同纠纷 （2017）川11民终1158号

城投公司与盛德公司分别于2011年8月19日、2014年5月6日签订的《建设工程施工合同》、《解除协议书》系双方当事人真实意思表示且不违反法律法规的强制性规定，以上协议合法有效，一审法院依法予以确认。2015年2月，城投公司依照乐山市财政投资评审中心出具《桂花楼龙神祠棚户区改造项目一期已完工程结算评审报告》向盛德公司支付了2011年9月至2012年5月期间已完工工程款773157元，盛德公司对支付的金额和支付的事实无异议，故一审法院依法确认桂花楼龙神祠棚户区改造项目一期已完工工程款773157元已结算并支付完毕。本案中盛德公司主张的以下诉请，一审法院认为：1.2012年5月至2013年8月停工期间工人工资1036800元、2012年5月至2014年4月期间管理人员工资672000元、2012年5月至2014年4月期间保护已完工程留守人员工资96000元。一审法院认为，盛德公司对以上主张提交的《项目工资发放表》、《修缮工程员工工资表》中仅有领款人签名，表项中未加盖盛德公司印章，且盛德公司未提交该支付以上工资款的公司记账凭证和领款人身份情况证明，故一审法院对以上《项目工资发放表》、《修缮工

城投公司与盛德公司分别于2011年8月19日、2014年5月6日签订的《建设工程施工合同》、《解除协议书》系双方当事人真实意思表示且不违反法律法规的强制性规定，以上协议合法有效，一审法院依法予以确认。2015年2月，城投公司依照乐山市财政投资评审中心出具《桂花楼龙神祠棚户区改造项目一期已完工程结算评审报告》向盛德公司支付了2011年9月至2012年5月期间已完工工程款773157元，盛德公司对支付的金额和支付的事实无异议，故一审法院依法确认桂花楼龙神祠棚户区改造项目一期已完工工程款773157元已结算并支付完毕。本案中盛德公司主张的以下诉请，一审法院认为：1.2012年5月至2013年8月停工

四川省乐山市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）川11民终1158号上诉人（原审原告）：四川盛德建筑工程有限公司，住所地：成都市武侯区盛隆街7号。法定代表人：周扬净，公司执行董事。委托诉讼代理人：毛宁，男，公司员工。委托诉讼代理人：庞平，北京万商天勤（成都）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：乐山城市建设投资有限公司，住所地：四川省乐山市市中区春华路28号。法定代表人：赵霞，副总经理。委托……