建设工程施工合同纠纷 （2021）云28民终163号

合法的建设工程施工合同应当受到法律的保护。根据双方签订的合同，傣犇公司已按约定支付工程款项，已履行合同义务。智德公司应当按合同约定完成交付质量合格的工程项目。现根据上海华碧检测技术有限公司出具的沪华碧[2019]质鉴字第484号鉴定意见书和景洪市环境监察大队现场检查笔录认定傣犇公司的污水处理设备不合格。现傣犇公司要求智德公司对不合格的工程进行重做的诉讼请求，一审法院予以支持。由于智德公司未按约定交付质量合格的工程项目，已构成违约，应承担违约责任，工程重做的费用由智德公司自行承担。关于傣犇公司主张的违约金，根据双方签订的建设工程施工合同，双方未约定明确的进场施工日期，智德公司进场施工日期由傣犇公司通知的开工日期为准，本案中傣犇公司未提交智德公司进场施工的通知，其主张因工期延误的由乙方承担1000天的违约金的请求，一审法院不予支持，另外，关于污水排入鱼塘导致鱼儿死亡，傣犇公司先行赔偿村民50000元的损失，傣犇公司主张该损失应由智德公司予以赔偿的诉讼请求，一审法院认为，傣犇公司从开始就知道污水处理设备不合格，还将废水排入鱼塘导致鱼儿死亡的结果发生，自身存在过错，应自行承担损失的50%即25

合法的建设工程施工合同应当受到法律的保护。根据双方签订的合同，傣犇公司已按约定支付工程款项，已履行合同义务。智德公司应当按合同约定完成交付质量合格的工程项目。现根据上海华碧检测技术有限公司出具的沪华碧[2019]质鉴字第484号鉴定意见书和景洪市环境监察大队现场检查笔录认定傣犇公司的污水处理设备不合格。现傣犇公司要求智德公司对不合格的工程进行重做的诉讼请求，一审法院予以支持。由于智德公司未按约定交付质量合格的工程项目，已构成违约，应承担违约责任，工程重做的费用由智德公司自行承担。关于傣犇公司主张的违约金，根据双方签订的建设工程施工合同，双方未约定明确的进场施工日期，智德公司进场施工日期由傣犇公

云南省西双版纳傣族自治州中级人民法院民 事 判 决 书（2021）云28民终163号上诉人（原审被告）：云南智德环保科技有限公司，住所地云南省昆明市高新区科高路999号阳光大厦A幢3楼301-306号。统一社会信用代码：91530100069837247E。法定代表人：许海生，总经理。委托诉讼代理人：韩玉虎。特别授权代理。委托诉讼代理人：刘鑫玉，云南法予和律师事务所律师。特别授权代理。被上诉人（原……