建设工程施工合同纠纷 （2017）冀08民终857号

2011年6月26日丰宁分公司与宝嘉峰公司签订的《承德宝嘉峰矿业尾矿库整改工程施工合同》，是双方当事人自愿真实的意思表示，合法有效。双方当事人应按合同的约定全面履行自己的义务，而宝嘉峰公司未按合同约定履行全额给付工程款义务，构成违约，对丰宁分公司请求给付尚欠工程款548370.08元及利息，本院予以支持，但利息应自工程实际交付之日起即2012年5月1日按中国人民银行同期同类贷款利率计息。丰宁分公司延期交工，不构成违约。根据双方签订的《承德宝嘉峰矿业尾矿库整改工程施工合同》第二条“施工依据：以甲方提供的设计文本及施工图为准。”第五条2项“包工包料，乙方按甲方提供的施工图和设计施工。”而宝嘉峰公司在合同签订后的7月23日才将施工图交给丰宁分公司，迟延交付尽1个月，丰宁分公司于7月30日开工，合同约定工期4个月，工期顺延到11月份，当地的气候条件，11月份已不适宜工程建设，丰宁分公司于2012年4月完成该工程，并经验收合格。造成迟延交付工程的责任在宝嘉峰公司，不在丰宁分公司。且自2012年4月30日工程验收合格后至提起反诉之日，宝嘉峰公司未向丰宁分公司主张过此项权利，已超过诉讼时效。对宝嘉峰

2011年6月26日丰宁分公司与宝嘉峰公司签订的《承德宝嘉峰矿业尾矿库整改工程施工合同》，是双方当事人自愿真实的意思表示，合法有效。双方当事人应按合同的约定全面履行自己的义务，而宝嘉峰公司未按合同约定履行全额给付工程款义务，构成违约，对丰宁分公司请求给付尚欠工程款548370.08元及利息，本院予以支持，但利息应自工程实际交付之日起即2012年5月1日按中国人民银行同期同类贷款利率计息。丰宁分公司延期交工，不构成违约。根据双方签订的《承德宝嘉峰矿业尾矿库整改工程施工合同》第二条“施工依据：以甲方提供的设计文本及施工图为准。”第五条2项“包工包料，乙方按甲方提供的施工图和设计施工。”而宝嘉峰公司

河北省承德市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）冀08民终857号上诉人（原审被告、反诉原告）承德宝嘉峰矿业有限公司，住所地：丰宁满族自治县波罗诺镇岔沟门村。法定代表人:王玉军，职务：经理。委托诉讼代理人：曹泽锋，河北骥腾律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）:承德市水利水电建筑安装有限责任公司丰宁分公司，住所地：丰宁满族自治县大阁镇河东村。法定代表人：扬中林，经理。委托诉讼代理人：……