建设工程施工合同纠纷 （2015）绵民终字1791号

原告绵阳市海峰建设有限公司与被告三台县光辉镇学校签订建设工程施工合同，系当事人真实意思表示，合同依法成立，双方均应按照合同履行合同义务。现案涉工程已经由原告施工完毕且经竣工验收合格，被告应按照合同约定支付工程款。被告逾期未足额支付工程款，已侵犯了原告的合法权益，原告诉请被告支付相应的工程款，符合法律规定，该院予以支持。审理中，三台县光辉镇学校将尚欠绵阳市海峰建设有限公司工程款758677元和履约保证金64000元已经支付，该院对此依法予以确认。按照合同的约定，三台县光辉镇学校应向绵阳市海峰建设有限公司支付逾期未付工程款758677元的利息，利息从2014年1月30日起计算至2015年7月20日止，经双方协商同意延长工期，且被告多次要求变更设计，其必然也将造成工期的延长，即本案延期竣工并非原告所致，故被告所提原告延期竣工属违约行为的辩解意见不能成立；关于被告所提教学楼厕所踏步不符合国家规定的安全标准及宿舍楼排污管未按设计进行安装，要求无偿维修或返工的问题，在竣工验收时，被告并未对此提出异议，且经相关部门验收合格，故原告对此所提辩解意见，不予支持。遂依照《最高人民法院关于审理建设施工合同纠

原告绵阳市海峰建设有限公司与被告三台县光辉镇学校签订建设工程施工合同，系当事人真实意思表示，合同依法成立，双方均应按照合同履行合同义务。现案涉工程已经由原告施工完毕且经竣工验收合格，被告应按照合同约定支付工程款。被告逾期未足额支付工程款，已侵犯了原告的合法权益，原告诉请被告支付相应的工程款，符合法律规定，该院予以支持。审理中，三台县光辉镇学校将尚欠绵阳市海峰建设有限公司工程款758677元和履约保证金64000元已经支付，该院对此依法予以确认。按照合同的约定，三台县光辉镇学校应向绵阳市海峰建设有限公司支付逾期未付工程款758677元的利息，利息从2014年1月30日起计算至2015年7月20日

四川省绵阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）绵民终字1791号上诉人（一审原告）绵阳市海峰建设有限公司。住所地：绵阳市长虹大道南段**号。法定代表人尚荷花，总经理。委托代理人张才华，项目经理。委托代理人付平，四川联衡律师事务所律师。被上诉人（一审被告）三台县光辉镇学校。住所地：三台县光辉镇场镇。法定代表人邓昌辉，校长。委托代理人陈文斌，副校长。上诉人绵阳市海峰建设有限公司因与被上诉人三台……