建设工程施工合同纠纷 （2021）新21民终11号

邓永红与盛鑫公司签订《地坪施工合同》属实，打地坪无需建筑工程施工资质，邓永红与盛鑫公司双方签订的合同系承揽合同，该合同内容合法，意思表示真实，是有效合同。邓永红地坪施工的工程款为1521390元，签证单上的工程款为205960元，合计邓永红的工程价款为1727350元。邓永红工程保证金300000元，盛鑫公司出具的承诺书已同意支付该款，一审法院予以支持。关于邓永红主张的利息，邓永红主张保证金300000元，从2017年9月15日至2017年11月27日利息39331.96元，该利息过高，按年息6%计算，盛鑫公司应支付邓永红利息360元；邓永红还主张从2017年12月1日至判决生效之日的逾期付款利息，因涉案工程未竣工验收，工程款未确定，对工程款利息的请求一审法院不予支持；但保证金300000元，盛鑫公司承诺支付，未按时支付，对300000元保证金的利息，一审法院予以支持，盛鑫公司应从2017年12月1日至判决生效之日，按本金300000元、年息6%支付邓永红利息。关于盛鑫公司要求邓永红赔偿损失2800000的反诉请求，经鉴定，该地坪的瑕疵可以进行修复，修复费用为113911.65元，故对

邓永红与盛鑫公司签订《地坪施工合同》属实，打地坪无需建筑工程施工资质，邓永红与盛鑫公司双方签订的合同系承揽合同，该合同内容合法，意思表示真实，是有效合同。邓永红地坪施工的工程款为1521390元，签证单上的工程款为205960元，合计邓永红的工程价款为1727350元。邓永红工程保证金300000元，盛鑫公司出具的承诺书已同意支付该款，一审法院予以支持。关于邓永红主张的利息，邓永红主张保证金300000元，从2017年9月15日至2017年11月27日利息39331.96元，该利息过高，按年息6%计算，盛鑫公司应支付邓永红利息360元；邓永红还主张从2017年12月1日至判决生效之日的逾期付款

新疆维吾尔自治区吐鲁番市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）新21民终11号 上诉人（原审被告、反诉原告）：新疆盛鑫世纪物流有限公司，住所地新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县石材工业园区。 法定代表人：郭修雨，系公司董事长。 委托诉讼代理人：于法宏，系公司职工。 委托诉讼代理人：尹剑，江苏非圆律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：邓永红，男，1989年10月20日出生，汉族，住址……