建设工程施工合同纠纷 （2019）桂07民终1047号

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百四十七条规定，当事人就已经提起诉讼的事项在诉讼过程中或者裁判生效后再次起诉，同时符合下列条件的，构成重复起诉：（一）后诉与前诉的当事人相同；（二）后诉与前诉的诉讼标的相同；（三）后诉与前诉的诉讼请求相同，或者后诉的诉讼请求实质上否定前诉裁判结果。原告世洋公司的部分诉求（广西壮族自治区钦州市中级人民法院于2017年8月18日作出（2017）桂07民终623号民事判决生效之前，一建公司逾期退场的违约行为造成世洋公司的损失）与之前的诉讼不同，故不属于重复起诉。根据诚实信用原则，虽然某一行为是否合法在诉讼期间存在争议且在司法裁判作出前处于不确定状态，但纠纷当事人有义务采取妥当措施防止损失扩大，尤其是当该行为的合法性受到置疑且争议诉至法院时，行为人有义务停止实施该行为，等候司法机关的裁判。行为人应当停止实施该行为而未停止并导致损失扩大的，具有主观过错。其次，诉讼期间虽是争议解决的期间，但不具有阻却违约行为违法性的效力。再次，行为人因未停止实施违约行为，该违约行为在诉讼期间持续存在与受害方因此而遭受的损失之间具有因果关系。故违约行为人

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百四十七条规定，当事人就已经提起诉讼的事项在诉讼过程中或者裁判生效后再次起诉，同时符合下列条件的，构成重复起诉：（一）后诉与前诉的当事人相同；（二）后诉与前诉的诉讼标的相同；（三）后诉与前诉的诉讼请求相同，或者后诉的诉讼请求实质上否定前诉裁判结果。原告世洋公司的部分诉求（广西壮族自治区钦州市中级人民法院于2017年8月18日作出（2017）桂07民终623号民事判决生效之前，一建公司逾期退场的违约行为造成世洋公司的损失）与之前的诉讼不同，故不属于重复起诉。根据诚实信用原则，虽然某一行为是否合法在诉讼期间存在争议且在司法裁判作出前处于

广西壮族自治区钦州市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）桂07民终1047号 上诉人（原审被告）：广西建工集团第一建筑工程有限责任公司。住广西壮族自治区南宁市西乡塘区衡阳东路1号。统一社会信用代码：91450000198229934T。 法定代表人：蒙贵飞，该公司董事长。 委托诉讼代理人：吕海聂，广西鼎颂律师事务所律师。 委托诉讼代理人：周健，广西鼎颂律师事务所律师。 被上诉人（原审原告……