建设工程施工合同纠纷 （2014）芜中民四终字第00271号

（一）2012年12月4日，和成公司在《和成矿业生活污水处理站建设工程验收报告》上签字盖章，验收结论为“合格”，通过该事实可以确认本案诉争的工程已完工并经和成公司验收合格，因此和成公司认为工程尚未完工的辩称不能成立。关于和成公司提出的“环评验收”问题，双方在双方签订的《生活污水站建设工程合同》中的“工期要求”中确有“通过芜湖市环保局环评验收”字样。按照相关规定，工程项目的环评应当由建设单位（即工程的所有人）在项目施工前向环保部门提交申请，施工结束后再申请验收。工程环评工作须由建设单位发起并提供相关申请材料，施工单位应对其施工是否符合技术规范负责，并有提供环评所必须的相关技术性材料的协助义务。本案中，和成公司并未提出证据证明其已按规定向环保部门提出过申请以启动环评程序，现该公司在确认工程合格的情况下，以此为由拒绝认可工程完工并拒付余欠工程款的辩称显然难以成立，应不予支持。（二）关于签证单，建设工程中的签证是指在施工合同履行过程中，承发包双方就施工过程中涉及合同价款以外的责任事件所作的签证证明，一般情况下可以视为双方在实际施工过程中就施工问题达成的补充协议，是工程结算的重要依据。本案中，双

（一）2012年12月4日，和成公司在《和成矿业生活污水处理站建设工程验收报告》上签字盖章，验收结论为“合格”，通过该事实可以确认本案诉争的工程已完工并经和成公司验收合格，因此和成公司认为工程尚未完工的辩称不能成立。关于和成公司提出的“环评验收”问题，双方在双方签订的《生活污水站建设工程合同》中的“工期要求”中确有“通过芜湖市环保局环评验收”字样。按照相关规定，工程项目的环评应当由建设单位（即工程的所有人）在项目施工前向环保部门提交申请，施工结束后再申请验收。工程环评工作须由建设单位发起并提供相关申请材料，施工单位应对其施工是否符合技术规范负责，并有提供环评所必须的相关技术性材料的协助义务。本

安徽省芜湖市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）芜中民四终字第00271号上诉人（一审被告）：芜湖和成矿业发展有限公司，住所地安省芜湖市鸠江区沈巷镇施桥行政村龙塘一村9号。法定代表人：邱长春，该公司董事长。委托代理人：张少宏，该公司员工。委托代理人：罗玉林，安徽思文律师事务所律师。被上诉人（一审原告）：合肥徽卓和机电设备有限公司，住所地安徽省合肥市六安路99号新华大厦1409室。法定代表人：……