建设工程施工合同纠纷 （2015）新中民五终字第511号

华鼎公司与利隆公司所签订的新乡市城管大厦综合楼项目外窗发包合同是双方真实意思表示，不违背国家法律、行政法规强制性规定，为有效合同，双方均应遵照执行。合同中约定开工日期为签订合同之日，施工总工期为办公楼部分计30日历天，住宅楼部分截止2013年1月30日前主框安装完毕，2013年3月25日住宅楼全部安装完毕。但华鼎公司于2013年6月16日出具的证明中载明利隆公司承包塑钢窗工程即日起15日内（2013年6月30日），全部安装完毕奖励一万元，7月1日建设单位、监理单位准时对现场进行验收。若未安装完毕，每超一天罚款贰万元。利隆公司法定代表人陈利于2013年6月20日签收了该证明，并写明“6月20日起15日后完成”，该证明应视为双方对合同工期及违约责任的变更、补充约定，现利隆公司不能证明其如约即于“6月20日起15日后完成”（亦即2013年7月5日前）完工，亦未证明存在符合合同约定的工期顺延的情形，也不能证明何时提供竣工验收资料、何时交付使用，故应承担逾期完工的违约责任，但双方“每超一天罚款贰万元”的约定明显过高，与我国合同法第一百一十四条、第一百一十九条确定的违约金系惩罚为辅、弥补损失为主的

华鼎公司与利隆公司所签订的新乡市城管大厦综合楼项目外窗发包合同是双方真实意思表示，不违背国家法律、行政法规强制性规定，为有效合同，双方均应遵照执行。合同中约定开工日期为签订合同之日，施工总工期为办公楼部分计30日历天，住宅楼部分截止2013年1月30日前主框安装完毕，2013年3月25日住宅楼全部安装完毕。但华鼎公司于2013年6月16日出具的证明中载明利隆公司承包塑钢窗工程即日起15日内（2013年6月30日），全部安装完毕奖励一万元，7月1日建设单位、监理单位准时对现场进行验收。若未安装完毕，每超一天罚款贰万元。利隆公司法定代表人陈利于2013年6月20日签收了该证明，并写明“6月20日起

河南省新乡市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）新中民五终字第511号上诉人（原审原告）河南华鼎置业有限公司，住所地郑州市东明路218号索克大厦8层6815房。法定代表人曹现俊，董事长。委托代理人孟凡，河南师大方正律师事务所律师。委托代理人周国相，河南师大方正律师事务所律师。上诉人（原审被告）新乡市利隆建筑装饰工程有限公司，住所地新乡市胜利街8号。法定代表人陈利，经理。委托代理人韩山冰，河南……