买卖合同纠纷 （2014）深中法商终字第1661号

《采购协议》约定：“延期交货一天，罚该批次货款5%。延付货款15天，依此类推。5天以上的，拒付该批次货款。并要求赔偿需方损失”。在该协议履行过程中，远鸿公司有责任严格按照约定履行义务，鑫侑公司依法也负有协助、通知义务，以促成合同得到全面、妥善履行。远鸿公司交付第一批货物即发生迟延的情形，鑫侑公司即应向远鸿公司提出异议，敦促远鸿公司按约定交货，否则将承担违约责任。鑫侑公司提出异议后，如远鸿公司能在约定期限内交货，则继续履行合同；如远鸿公司不能在约定期限内交货，且知道鑫侑公司会因迟延交货拒付全部货款，必然不会继续履行合同。鑫侑公司对于远鸿公司迟延交货从未提出异议，而是接收货物，持续向远鸿公司采购，并对账确认货款，应认定鑫侑公司以其实际履行行为放弃了向远鸿公司主张迟延交货违约责任的权利。此外，不管鑫侑公司主张拒付货款还是主张远鸿公司支付违约金，其前提均应是远鸿公司迟延交货给其造成实际损失，而本案中鑫侑公司并未提交证据证明远鸿公司迟延交货给其造成损失。综上所述，鑫侑公司以远鸿公司迟延交货为由拒付货款，有违诚实信用与公平原则，本院不予支持。原判认定事实清楚，判决结果正确，本院予以维持。但原审判决

《采购协议》约定：“延期交货一天，罚该批次货款5%。延付货款15天，依此类推。5天以上的，拒付该批次货款。并要求赔偿需方损失”。在该协议履行过程中，远鸿公司有责任严格按照约定履行义务，鑫侑公司依法也负有协助、通知义务，以促成合同得到全面、妥善履行。远鸿公司交付第一批货物即发生迟延的情形，鑫侑公司即应向远鸿公司提出异议，敦促远鸿公司按约定交货，否则将承担违约责任。鑫侑公司提出异议后，如远鸿公司能在约定期限内交货，则继续履行合同；如远鸿公司不能在约定期限内交货，且知道鑫侑公司会因迟延交货拒付全部货款，必然不会继续履行合同。鑫侑公司对于远鸿公司迟延交货从未提出异议，而是接收货物，持续向远鸿公司采购，

广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书（2014）深中法商终字第1661号上诉人（原审被告）：深圳市鑫侑触控技术有限公司。住所地：广东省深圳市龙岗区坂田街道坂雪岗大道***号厂房*栋*楼*号。组织机构代码：58673881-0。法定代表人：肖少波，总经理。委托代理人：周峰回，广东普罗米修律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：东莞市远鸿电子科技有限公司。住所地：广东省东莞市凤岗镇官井头村水库工业……