装饰装修合同纠纷 （2019）浙01民终8310号

孟繁梅与实创杭州公司间签订的《杭州市住宅装饰装修施工合同》，系双方当事人真实意思表示，且不违反法律法规的禁止性规定，应为合法有效，双方均应依约履行。本案中孟繁梅已经履行付款义务，实创杭州公司虽然进行施工，但未能交付合格的施工成果，纠纷产生后也未积极纠正和保质保量地完成装修成果，长时间地停工，已构成根本性违约。现孟繁梅起诉要求解除合同，理由正当，予以支持。鉴于实创杭州公司未能到庭陈述并举证证明其所完成的工程量，而孟繁梅以第三方兔狗公司提供的验房记录证明实创杭州公司目前所完成的施工成果不合格的事实，现孟繁梅起诉要求实创杭州公司退还装修款68230元，予以支持；要求实创杭州公司根据合同的约定承担违约责任，赔偿违约金15655元，亦予以支持。至于孟繁梅所主张的房租、误工费、交通费、通讯费等损失，一方面孟繁梅所提供的证据材料尚不足以证明上述损失的存在，另一方面其所谓的上述损失与案涉装修合同间也缺乏关联，第三方面在前述所支持的违约金已经在一定程度上弥补了孟繁梅因装修纠纷产生工期延误而造成的经济损失，故对孟繁梅的房租、误工费、交通费、通讯费等损失之诉讼请求，不予支持。基于前述理由，对于孟繁梅要求限期

孟繁梅与实创杭州公司间签订的《杭州市住宅装饰装修施工合同》，系双方当事人真实意思表示，且不违反法律法规的禁止性规定，应为合法有效，双方均应依约履行。本案中孟繁梅已经履行付款义务，实创杭州公司虽然进行施工，但未能交付合格的施工成果，纠纷产生后也未积极纠正和保质保量地完成装修成果，长时间地停工，已构成根本性违约。现孟繁梅起诉要求解除合同，理由正当，予以支持。鉴于实创杭州公司未能到庭陈述并举证证明其所完成的工程量，而孟繁梅以第三方兔狗公司提供的验房记录证明实创杭州公司目前所完成的施工成果不合格的事实，现孟繁梅起诉要求实创杭州公司退还装修款68230元，予以支持；要求实创杭州公司根据合同的约定承担违约

浙江省杭州市中级人民法院 民 事 判 决 书 (2019)浙01民终8310号 上诉人（原审原告）：孟繁梅，女，1963年6月26日出生，汉族，户籍所在地浙江省杭州市富阳区，现住广西壮族自治区南宁市青秀区。 被上诉人（原审被告）：实创家居装饰集团杭州有限公司。住所地：浙江省杭州市西湖区古墩路900号1幢301室。统一社会信用代码：91330106095710493L。 法定代表人：陈曦。 被上诉人……