建设工程施工合同纠纷 （2015）石民六初字第00074号

原、被告签订的《石家庄东三庄城中村改造项目C2区工程施工合同》是双方的真实意思表示且不违反法律和行政法规的强制性规定，应当认定合法有效。双方均应按照合同约定履行各自的义务。但同时，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明，没有证据或者证据不足以证明当事人的主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，双方所签订的《石家庄东三庄城中村改造项目C2区工程施工合同》中对于计划开工日期和总工期日历天数有明确的约定，被告本应在合同约定的竣工日期竣工，但从施工过程中的监理例会纪要、工作联系单、图纸会审记录、关于B2、C1、C2区天面层施工做法与预留法通知中暂停施工的通知及暂停外墙装饰腰线施工等停工通知以及设计变更通知单可以看出，工程施工中存在延期开工、原告要求暂停施工及设计变更等对施工工期延误影响较大的事实，同时《石家庄东三庄城中村改造项目C2区工程施工合同》第十三条第二款约定发包人负责办理施工界区内的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、报建审核书、建设用地通知书、施工许可证等所有的报建手续和工程质量、安全监督报建手续，在开工后继续负责

原、被告签订的《石家庄东三庄城中村改造项目C2区工程施工合同》是双方的真实意思表示且不违反法律和行政法规的强制性规定，应当认定合法有效。双方均应按照合同约定履行各自的义务。但同时，当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明，没有证据或者证据不足以证明当事人的主张的，由负有举证责任的当事人承担不利后果。本案中，双方所签订的《石家庄东三庄城中村改造项目C2区工程施工合同》中对于计划开工日期和总工期日历天数有明确的约定，被告本应在合同约定的竣工日期竣工，但从施工过程中的监理例会纪要、工作联系单、图纸会审记录、关于B2、C1、C2区天面层施工做法与预留

石家庄市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2015）石民六初字第00074号 原告（反诉被告）河北弘石房地产开发有限公司，住所地石家庄市联盟路705号西塔楼三、四层，组织机构代码证67992219-0。 法定代表人王巍，该公司总经理。 委托代理人穆新军，河北张成敏律师事务所律师。 委托代理人雷洪，该公司员工。 被告（反诉原告）河南省第一建筑工程集团有限责任公司，住所地郑州市管城区航海东路246号……