（2015）大民二终字第00613号

原告与被告签订的建设工程合同系双方的真实意思表示，合法有效，双方均应按照合同的约定履行各自的义务。关于原告请求解除原告与被告签订的建设施工合同一节，因双方在2013年3月1日已就解除建设施工合同达成协议，应予以照准。关于原告请求被告支付逾期竣工违约金2，587，766.00元一节，在原告已经按照合同约定支付已完工程70%工程价款的情况下，被告逾期竣工，应当承担违约责任，但双方约定的标准过高，应当予以适当调整，被告应支付原告逾期竣工违约金为558，526.00元（未完成工程造价1，861，756.00元×30%）。关于被告提出逾期竣工系原告原因一节，因被告未提供相应的证据予以证明，故对被告此辩解，应不予支持。关于原告请求被告赔偿损失12，234.00元一节，原告主张被告违反施工规范，造成原告在后续施工过程中必须将以前的大白包括被告没有铲除又刮在上面的大白全部铲除，因被告在鉴定时认可楼梯间大白基底未清，故原告此请求属合理，应予以支持。关于被告反诉请求原告支付工程款516，894.00元一节，因经鉴定，已完成工程款总额为2，914，078.99元（2，917，920.02元-3，400.25

原告与被告签订的建设工程合同系双方的真实意思表示，合法有效，双方均应按照合同的约定履行各自的义务。关于原告请求解除原告与被告签订的建设施工合同一节，因双方在2013年3月1日已就解除建设施工合同达成协议，应予以照准。关于原告请求被告支付逾期竣工违约金2，587，766.00元一节，在原告已经按照合同约定支付已完工程70%工程价款的情况下，被告逾期竣工，应当承担违约责任，但双方约定的标准过高，应当予以适当调整，被告应支付原告逾期竣工违约金为558，526.00元（未完成工程造价1，861，756.00元×30%）。关于被告提出逾期竣工系原告原因一节，因被告未提供相应的证据予以证明，故对被告此辩解

辽宁省大连市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）大民二终字第00613号上诉人（原审被告、反诉原告）：大连亚昌建筑工程有限公司，住所地大连市西岗区白云新村山庄北二街2号409室。法定代表人：秦雷，该公司董事长。委托代理人：郭佳，辽宁长城律师事务所律师。被上诉人（原审原告、反诉被告）：大连市西岗区人民政府香炉礁街道办事处，住所地大连市西岗区香炉礁街道香秀街6号。法定代表人：刘鹏，该办事处书记。……